上善箬淼
工期签证是工程签证一种，
工期签证包括：
停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。
工程签证：按承发包合同约定，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明 （注：目前一般以技术核定单和业务联系单的形式反映者居多）。
通俗的解释工程签证是指在施工合同履行过程中，承发包双方根据合同的约定，就费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。
现场经济签证包括：
（1）零星用工。施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运拆除用工等。
（2）零星工程。
（3）临时设施增补项目。
（4）隐蔽工程签证。
（5）窝工、非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。
（6）议价材料价格认价单。结算资料汇编规定允许计取议价材差的材料，需要在施工前确定材料价格。
（7）其它需要签证的费用。
工期签证包括：
停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。
塔吊工期延期怎么像业主申请签证
建设工程施工专业分包合同 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 2003年8月 第一部分 协议书 发包人：南京百家湖房地产开发有限公司（以下简称甲方） 承包人： 江苏双楼建设集团有限公司 （以下简称乙方） 分包人： 南京恒建装饰（集团）有限公司 （以下简称丙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求，并结合《建设工程施工合同》和本工程的具体情况，甲乙丙三方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经乙方同意由甲方指定乙方分包给丙方，就 国际花园5#、6#楼 工程铝合金门窗、百叶、玻璃栏板制作、安装施工事项协商一致，达成如下协议： 一、项目概况： 1、项目名称： 国际花园5#、6#楼工程铝合金门窗、百叶、玻璃栏板制作、安装工程 2、项目地址： 南京江宁区利源中路，百家湖畔 3、现场施工条件：施工用水、用电已接通、土建洞口已具备安装条件。
4、资金来源：甲方自筹 5、设计单位： 南京华科建筑设计顾问有限公司 6、监理单位： 南京普兰宁监理单位 二、本合同施工范围： 百家湖国际花园5#、6#楼5-29层铝合金门窗、百叶，玻璃栏板制作、安装，包括原材料（铝合金型材、玻璃、五金配件、胶条等）的采购、铝合金门窗、百叶、玻璃栏板的加工制作、运输、现场协调、现场安装、现场配合验收、门窗框的填缝、开凿及修补（承包人仅提供现场门窗洞口，所有因洞口尺寸偏差造成洞口砼的凿除、修补及门窗框安装完成后框四周细石砼、水泥砂浆的收头等）。
三、合同工期： 开工日期： 2007 年 11 月 1 日（以甲方书面通知为准） 竣工日期： 2008 年 3 月 31 日 合同工期总日历天数 153 天，具体工期要求如下： 窗框、玻璃栏板、百叶工期：每一层为一个施工节点，每个施工节点在4个日历天施工完成（自上而下）（包括窗框玻璃栏板、百叶等安装，四边砼水泥浆收口，打胶等爬架下落前需完成的所有工作，以保证总包单位外墙保温、涂料施工和爬架每4天下落一层进度），单体建筑的窗框、玻璃栏板在88个日历天施工完成；（本工程分为5#、6#楼两个单体建筑）； 门窗扇工期：在接到通知后30日历天内安装完成。
四、质量标准： 符合国家及地方的相应的铝合金门窗验收规范，并达到南京“金陵杯”质量要求。
五、合同价款 金额：（大写）人民币 元 ￥： 六、组成合同的文件及优先解释顺序 1、本合同协议书； 2、中标通知书； 3、分包人的报价书； 4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件； 5、本合同专用条款； 6、本合同通用条款； 7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件； 8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
七、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、丙方向甲方及乙方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、本工程由乙方委托甲方与丙方直接结算及支付工程款；乙方委托丙方直接开具发票与甲方结算。
十、合同生效 合同订立时间： 年 月 日 本合同三方约定 盖章 后生效 甲方（公章）： 乙方（公章）： 丙方（公章）： 法人代表 法人代表 法人代表 委托代理人： 委托代理人： 委托代理人： 地址： 地址： 地址： 电话： 电话： 电话： 传真： 传真： 传真： 开户银行： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 账号： 第二部分 通用条款 （略） 第三部分 专用条款 一、 各方权利及义务： 1、 发包人的工作： 1.1指派 孙琪 为发包人驻工地代表，负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续。
1.2合同签订后与分包人确认门窗、百叶、玻璃栏板加工生产图纸。
2、承包人的工作： 2.1承包人应按总承包合同约定及时配合分包人施工，并负责向分包人提供现场现有的垂直运输工具、施工脚手架等。
2.2承包人应在分包人进场施工前3天内，根据工程实际情况编制详细的施工计划报监理单位和发包人批准，施工期间严格按施工计划执行，且在每次降落爬架前48小时，通知发包人及分包人，以便分包人及时调整施工进度。
若施工计划必须调整时应提前48小时通知并报监理单位、发包人批准。
2.3承包人向分包人提供施工所需的施工场地和水、电等接驳点，并说明使用注意事项。
2.4承包人与监理单位、发包人共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。
2.5承包人在监理单位的组织下及时与分包人办理土建洞口交接工作，提供施工现场水准点、水平线；承包人应保证自己所留门窗洞口尺寸及轴线符合规范要求，并至少在每层爬架下落前10天与监理单位，分包人完成办理土建洞口的交接工作。
若因承包人洞口尺寸及轴线偏差造成分包人无法安装的，由承包人承担相应工期延误等责任。
2.6承包人应积极配合发包人、分包人办理支付本工程工程款、结算等所需的各种手续。
2.7承包人保证爬架下落速度为5天/层，每 层下落一次。
3、分包人的工作： 3.1指派 陈俊 为分包人驻工...
贷款用的房屋装修合同范本乙方有什么风险
贷款房屋装修合同范文篇一甲方（委托方）：乙方（施工方）：根据国家有关法律法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议，共同遵守。
一、工程概况：1、装饰施工地点：2、建筑面积3、工程内容：4、委托方式：5、施工工期：乙方收到工程款之日视作开工日，总工期为二、工程价款及结算方式：1、￥： ）。
经双方认可变更施工内容的，变更部分的工程款按实另计。
2、付款方式：(1)合同签订后，十五天内一次性支付工程款元。
(2)工程验收合格后，十五日内结清工程尾款。
(3)乙方银行账号 ，账户名 ，开户行 。
三、施工准备及双方的义务（一）甲方工作1、甲方应提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。
2、指派监管、验收，办理变更、签证、工程款支付等手续和其他有关事项。
（二）乙方工作1、指派项目经理为乙方代表，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决办理由乙方负责的各项事宜。
2、乙方在施工中应遵守施工安全操作规程，保证作业人员和周围住房及财产、相邻居民的安全。
若发生安全事故，乙方应承担由此引发的经济损失。
四、材料的供应甲、乙双方签字认可的工程预算书中所核定的材料按合同规定均由乙方采购，其质量必须符合国家标准。
如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
五、工程质量及竣工验收的办法1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《家庭装饰装修工程质量规范》为依据进行质量评定验收。
2、装饰装修工程竣工后，工程质量和环保要求应当符合国家有关标准。
六、违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。
每停工一天，甲方支付乙方 元；2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。
七、工程保修：1、住宅室内装修工程保修期为二年。
有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。
保修期自装修工程竣工验收合格之日起计算。
2、由于甲方使用不当造成损坏，或不能正常使用，不属保修范围。
八、纠纷处理装修工程发生纠纷的，由双方协商或者调解解决。
协商、调解不成的，当事人可选择下列第 种方式处理：(1)提交仲裁委员会仲裁；(2)依法向人民法院起诉。
九、本合同一式 份，具有同等法律效力。
施工图纸及工程预算书等合同附件为本合同的组成部分。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：代表（签字）： 委托代理人：年 月 日贷款房屋装修合同范文篇二本合同双方当事人：发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜，达成如下协议：1、工程地点：。
2、工程期限天，开工日期年月日，竣工日期年月日。
3、双方商定，本工程的价款为人民币元（肆拾捌万元整）。
4、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。
甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。
在工程款结清后，办理移交手续。
6、本工程自验收合格双方签字之日起保修一年。
双方应在验收合格签字后，即填写工程保修单。
7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。
甲方接到资料后 15 日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字。
8、凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失。
9、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。
10、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
11、甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
发包人（签字）：承包人（签字）：年月日：
但是他们离婚协议书上面写的是离婚后要,马上给的.现在让他马上走的...
工期签证是工程签证一种，工期签证包括：停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。
工程签证：按承发包合同约定，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明 （注：目前一般以技术核定单和业务联系单的形式反映者居多）。
通俗的解释工程签证是指在施工合同履行过程中，承发包双方根据合同的约定，就费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。
现场经济签证包括：(1)零星用工。
施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运拆除用工等。
(2)零星工程。
(3)临时设施增补项目。
(4)隐蔽工程签证。
(5)窝工、非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。
如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。
(6)议价材料价格认价单。
结算资料汇编规定允许计取议价材差的材料，需要在施工前确定材料价格。
(7)其它需要签证的费用。
工期签证包括：停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。
建筑施工基础变更导致工期延迟,怎么办？
工期延期的控制：①工期延期的概念： 工期延期是由于建设单位、建设单位代表（监理单位）、合同缺陷、工程变更等原因造成的；工期延误是施工单位组织不力或因管理不善等原因造成的。
工期延期是可以通过向建设单位、建设单位代表（监理单位）申请获得批准而增加工期的，我们在工作中，应注意区别工期延期和工期延误的概念。
②工期延期获得批准的条件： 首先必须符合合同条件，亦即导致工期拖延的原因不是施工单位自身的原因引起的，例如，施工场地条件的变更；建设、合同文件的缺陷；由于建设单位或设计原因造成的临时停工、工期耽搁；由业主供应的材料、设备的推迟到货；工程施工时受到其它主要的承包商（施工单位）的干扰；建设单位、监理工程师关于施工方面的变更等……因上述原因的工期拖延是工期延期申请获得批准的首要条件。
其次是发生延期事件的工程部件，必须是在施工进度计划的关键线路上，才能获得工期延期的批准。
若延期事件是发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差时，例如屋面防水层的变更发生在工程结构施工阶段，即使符合批准为工程延期的合同条件，是不能获得工期延期申请。
最后，工期延期的批准还必须符合实际情况和注意时效。
对延期事件发生后的各类有关细节进行详细记载，及时向建设单位代表或监理工程师提出申请，递交详细报告。
通常是在延期事件发生的14天内提出申请，外商投资的工程则根据FIDIC合同条件的规定，在延期事件发生的28天递交意向书，在此之后的28天递交正式的申请报告，否则过期申请无效。
总之，施工进度控制是技术性要求较强的工作，不仅要求施工管理人员要掌握施工组织设计的编制，还要熟悉建筑施：工、建筑工程劳动定额与工程预算定额、技术方案方面的知识，并熟悉相关专业的知识，如建筑设计、建筑材料、《合同法》等建筑法规的知识，另外还要求细心收集和整理有关设计变更、现场签证、自然灾害等资料。
在工程项目实施过程中，进度控制就是经过不断地计划、执行、检查、分析和调整的动态循环，因此做好施工进度的计划与衔接，跟踪检查施工进度计划的执行情况，在必要时进行调整，在保证工程质量的前题下，确保工程建设进度目标的实现
工程中的待工 工期延长如何赔偿
个人认为直接发起诉讼还是比较简单的。
而赔偿标准须根据工程的实际情况及当地的物价水平等各方面确定。
1、根据我国的合同法规定，发包方的原因致使工程施工方的损失的，发包方要负责赔偿，具体的条文我给你贴在下面：第二百八十三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
第二百八十四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
2、你可以根据对方的侵权事实进行诉讼，当然也可以根据你们的实际损失进行调解或达成协议赔偿。
3、如果诉讼的话，你们当然要进行相关的证据提交工作。
比如你们预计的实际工期，你们承担相类似的工程活动的大概工期，以证明你们这次确实收到了窝工等损失。
你们也可以举出你们在我工期间的损失具体内容，如工人的工资、机器闲置费用、器材租赁费用等等，都要求合格的单据证明。
其他的，你要根据你们的实际情况进行举证了，我建议你们可以聘请一位当地的律师来具体的帮助和指导你们进行举证和诉讼工作。
工期延误,变更签证的时效性与索赔时效性的区别
工程变更：工程变更是保证设计和施工质量，完善工程设计，纠正设计错误以及满足现场条件变化而进行的设计修改工作，包括由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位及其它单位提出的设计变更。
工程索赔，通常是指承包人的费用补偿以及工期补偿，是单方面的法律行为。
发包人基于建设工程质量及工期问题也可以向承包人提出索赔。
工程签证：指除施工图纸所确定的工程内容以外的施工现场发生的实际工作，由监理工程师确认其工程行为的发生与数量，是否予以计量与支付，应按合同原则及项目的有关规定办理。
施工过程中的工程签证，主要是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外，施工图预算或预算定额取费中未含有而施工中又实际发生费用的施工内容所应办理的工程签证，如由于施工条件的变化或无法遇见的情况所引起工程量的变化。
它们的区别是：1、变更是合同内的施工项目发生变化 。
2、签证是已经发生的不包括在施工合同内的施工项目。
3、索赔是一方向有过错一方提出的补偿。
