重庆造价员真题（文档2篇）

范文一：重庆造价员真题（文档2篇）

以下是网友分享的关于重庆造价员真题的资料2篇，希望对您有所帮助，就爱阅读感谢您的支持。

第1篇

工程造价基础知识

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意。)

1、在初步设计阶段，经过相关部门批准，( )即作为拟建项目工程造价的最高限额。

A. 投资估算 B. 设计概算 C. 施工图预算 D. 设计预算

2、根据我国现行规定，甲级和乙级工程造价咨询企业专职从事工程造价专业工作的人员中，取得造价工程师注册证书的人员分别不得少于人数为( )。

A. 20和l2 B. 16和8 C. 10和6 D. 8和6

3、引起债权债务关系发生最主要、最普遍的根据是( )。

A. 合同 B. 不当得利 C. 侵权行为 D. 无因管理

4、根据《工程造价咨询企业管理办法》，下列属于工程造价咨询企业业务范围的是( )。

A(工程竣工结算报告的审核 B(工程项目经济评价报告的审批

C(工程项目设计方案的比选 D(工程造价经济纠纷的仲裁

5、项目管理区别于企业管理最显著的标志之一是( )。

A. 时间限制 B. 资金限制 C. 一次性 D. 特定对象

6、一个建设项目的桩基础工程属于( )。

A. 单项工程 B. 单位工程 C. 分部工程 D. 分项工程

7、在成本项目划分方式中，如果采用在招标文件的工程量清单中列出，承包商按此报价，并作为业主和承包商之间实际工程价款结算的对象是( )。

A. 按工程分项划分 B. 按项目参加者划分

C. 按建筑工程成本要素划分 D. 按项目费用分解结构划分

8、钢门窗安装工程，5月份拟完工程计划投资l0万元，已完工程计划投资8万元，已完工程实际投资12万元，则进度偏差为( )万元。

A(-2 B(4 C(2 D(-4

9、工程项目管理的任务不包括( )。

A. 风险管理 B. 信息管理 C. 组织协调 D. 动态管理

10、根据我国《合同法》，与限制行为能力人订立的合同属于( )。

A(有效合同 B(无效合同 C(可撤销合同 D(效力待定合同

11、按照我国《建筑法》和《合同法》规定，下列关于建设工程合同的表述中，错误的是( )

A. 建设工程合同应当采用书面形式

B. 订立建设工程合同时，受要约人是投标人

C. 建设工程合同的订立，要经过要约和承诺两个阶段

D. 建设工程合同是一种诺成合同，也是一种双务合同

12、经济法律关系客体是( )。

A. 物 B. 国家 C. 公民 D. 其他社会组织

13、甲、乙两单位签订了建设工程合同，但甲单位因丙单位的原因使合同延迟履行，则(

A. 甲单位应向乙单位承担违约责任 B. 丙单位应向乙单位承担违约责任

C. 甲、乙两单位均可向丙单位提出索赔 D. 乙单位无权解除合同

14、《建设工程施工合同(示范文本)》有三个附件，下列不

属于附件的组成部分是( )。)。。

A. 承包人承揽工程项目一览表 B. 发包人供应材料设备一览表

C. 工程量清单 D. 工程质量保修书

15、合同双方在合同履行过程中，发现应约定的材料价款约定不明的，按( )履行。

A. 订立合同时履行地的市场价 B. 履行合同时履行地的市场价

C. 履行合同时签约地的市场价 D. 订立合同时签约地的市场价

16、生产性建设项目的总投资包括( )两部分。

A(建安工程投资和设备、工器具购置费 B(建安工程投资和工程建设其他费用

C(固定资产投资和流动资产投资 D(固定资产静态投资和动态投资

17、以下属于实物消耗量计算依据的是( )。

A. 可行性研究报告 B. 投资估算指标 C. 工程量计算规则 D. 设计文件

18、在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用应列入( )。

A. 措施费 B. 间接费 C. 研究试验费 D. 材料费

19、根据“建筑安装工程费用项目组成”(建标[2003]206号)

文件的规定，大型机械设备进出场及安拆费应计入( )。

A. 直接费 B. 直接工程费 C. 间接费 D. 施工机械使用费

20、为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目属于( )。

A. 措施项目 B. 零星工作项目 C. 分部分项工程项目 D. 其他项目

21、根据“建筑安装工程费用项目组成”(建标[2003]206号)文件的规定，下列属于直接工程费中人工费的是( )。

A. 六个月以上的病假人员工资 B. 装卸司机工资

C. 公司质量监督人员工资 D. 电焊工产、婚假期的工资

22、进口设备关税的计算公式为:进口关税,( )×人民币外汇牌价×进口关税率。

A. 离岸价 B. 到岸价 C. 离岸价+国外运费 D. 离岸价+国外运输保险

23、已知某建筑工程项目土建工程直接费为25万元，措施费是工程直接费的10%，间接费费率5%，利润率为10%，营业税税金按照3%计算，城乡建设维护税按照7%，教育费附加按照3%计算，工程建设地点为城市，试确定在定额计价模式下，以直接费为计费基础，该工程的含税土建造价( )。

A. 32.85万元 B. 32.81万元 C. 32.70万元 D. 32.32万元

24、某建设项目建设期为3 年，其贷款分年均匀拨付，三年贷款额分别为300万元、400万元、500万元，年利率为6%，建设期内利息只计息不支付，则该项投资的建设期贷款利息是

( )。

A. 59.37 B. 36 C. 98.91 D. 72

25、劳动定额的主要表现形式为时间定额，但同时也表现为产量定额，时间定额与产量定额的关系是( )。

A. 独立关系 B. 正比关系 C. 互为相反关系 D. 互为倒数

26、以扩大的分部分项工程为对象编制的定额是( )。

A. 预算定额 B. 概算定额 C. 概算指标 D. 估算指标

27、人工幅度差的用工量列入( )。

A. 基本用工 B. 辅助用工 C. 超运距用工 D. 其他用工

28、单位估价表的内容包括两部分:一是预算定额规定的工、料、机数量;二是( )。

A. 地区预算价格 B. 定额总说明 C. 分部工程说明 D. 章说明

29、建筑安装工程造价指数属于( )。

A. 单项价格指数 B. 综合价格指数 C. 小指数 D. 中指数

30、预算定额是编制施工图预算的主要依据，预算定额编

制的基础是( )。

A(概算定额 B(施工定额 C(劳动定额 D(费用定额

31、预算定额的人工幅度差是指预算定额人工消耗量与( )的差距。

A(施工劳动定额 B(概算定额 C(测时资料 D(实际人工

32、关于概算定额与概算指标，说法不正确的是( )。

A(概算指标比概算定额更为扩大和综合

B(概算定额与概算指标所研究的对象不同

C. 概算定额以预算定额为基础通过计算、综合确定各种消耗量指标;概算指标中的各种消耗量指标主要来自概算定额

D(概算定额与概算指标均是按照社会平均水平确定

33、某工作的工序作业时间为100分钟(折算为一人工作时间)，准备与结束工作时间、休息时间、不可避免的中断时间分别是定额时间的20%、10%、10%，问该工作的定额时间是( )。

A( 0.2708工日 B( 0.2917工日 C( 0.3472工日 D(信息不足，无法确定

34、关于施工图预算下列说法不正确的是( )。

A. 是施工单位编制施工计划的参考 B. 审查和熟悉施工图纸是施工图预算的重要步骤

C. 有无施工组织设计并不重要 D. 工程量计算必须按统

一的计算规则进行

35、( )是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据。

A. 投资估算 B. 设计概算 C. 施工图预算 D. 施工预算

36、对于政府投资项目，只有直接投资和资本金注入方式的项目政府需要进行审批( )。

A. 可行性研究报告 B. 项目意见书 C. 资金需用计划 D. 资金申请报告

37、初步可行性研究阶段的投资估算精度的要求为( )。

A. ?0% B. ?10% C. ?20% D. ?30%

38、包括工程建设其他费用的概算是( )。

A. 单位工程概算 B. 单项工程概算 C. 项目总概算 D. 工程费用概算

39、当初步设计深度不够，设备清单不完备，只有主体设备或仅有成套设备重量时，安装工程概算可采用( )。

A. 预算单价法 B. 设备价值百分比法 C. 综合吨位指标法 D. 扩大单价法

40、审查施工图预算的重点未包括( )。

A. 工程量计算是否正确 B. 预算单价套用是否正确

C. 设备材料预算价格取定是否正确 D. 施工组织设计是否合理

41、通过统计类似建筑的各个分部分项工程的工程量、造

价、用工量在每个单位建筑面积上的数值，把这些数据加以汇集、优选，归纳为工程量、造价(价值)、用工三个单方基本值表，并注明其适用的建筑标准。当审查项目的某些分部分项的单位建筑面积数值不在基本值范围之内，应对该分部分项工程详细审查。这种预算审查方式是( )。

A. 重点抽查法 B. 利用手册审查法 C. 筛选审查法 D.分解对比审查法

42、工程量清单的提供者是( )。

A. 建设主管部门 B. 招标人 C. 投标人 D. 以上都有可能

43、投标有效期从( )开始计算。

A. 招标人发布招标公告 B. 招标人发售招标文件

C. 投标人递交投标文件的截止之日 D. 确定中标人

44、在建设工程标底的编制过程中，不必考虑的因素是( )。

A. 建设单位的经济实力 B. 工程项目的质量标准

C. 工程项目的目标工期 D. 建筑材料的市场价格

45、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的( )进行。

A. 同一时间公开 B. 单独确定时间公开 C. 同一时间秘密 D. 一定时间内公开

46、评标原则和评标方法应在( )说明。

A. 招标文件中 B. 投标预备会 C. 开标会 D. 招标公告

中

47、根据我国招标投标相关法规，以下不能判定为废标的是( )。

A. 投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章

B. 明显不符合技术规格、技术标准的要求

C. 未按招标文件要求提交投标保证金

D. 投标人的报价明显低于其他投标报价

48、项目招标，进行标段划分时，标段不可以为( )。

A. 分部工程 B. 单位工程 C. 单项工程 D. 特殊专业工程

49、将承包工程内容分解成不同的控制界面，以业主验收控制界面作为支付工程价款的前提条件，此结算方法是( )。

A. 分段结算 B. 竣工后一次结算 C. 按月结算方式 D. 其它方式结算

50、施工中发现地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减而造成承包商损失应由( )承担。

A. 建设单位 B. 建设单位、承包商 C. 承包商 D. 工程设计单位

51、根据施工合同示范文本，工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前( )天。

A. 0 B. 7 C. 10 D. 14

52、某工程合同价款是1500万元，其中主要材料金额占合

同价款的60,，2000年1月签合同时，该主要材料综合价格指数为102,，2001年1月结算时，综合价格指数为115,，则该主要材料的结算款为( )万元。

A(1614.71 B(1014.71 C(1035.00 D(918.00

53、关于竣工结算审查不正确的是( )。

A. 核对合同条款 B. 结算单价可以不按现行的计价原则和方法确定

C. 核实设计变更签证 D. 检查隐蔽验收记录

54、使用政府投资的建设项目，质量保证金按照5%扣留的基数是( )。

A. 估算 B. 预算 C. 结算 D. 决算

55、不属于工程索赔产生的原因是( )。

A. 合同缺陷 B. 当事人违约 C. 不可抗力事件 D. 损失方自身原因令

56、根据《建筑工程施工合同示范文本》的规定，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过( )时，可由工程师审定后对合同价款进行调整。

A. 48小时 B. 8小时 C. 24小时 D. 16小时

57、建设工程保修范围和正常使用条件下的最低保修期限，下面所列正确的是( )。

A. 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限

B. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为3年

C. 供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期

D. 电气管线、给排水管道工程，为1年

58、新增固定资产价值的计算是以( )为对象的。

A(建设项目 B(单项工程 C(单位工程 D(分部工程

59、竣工决算报告应当( )。

A. 建设单位编制 B. 承包单位编制，发包人审查

C. 建设单位、承包单位、设计单位共同编制 D. 承包单位编制，第三方造价咨询机构审批

60、某工业建设项目及其总装车间的建筑工程费、安装工程费，需安装设备费以及应摊入费用如表1，总装车间新增固定资产价值为( )。

表, 分摊费用计算表单位:万元

A. 1000万元 B. 1037.5万元 C. 1048.75 D. 1180万元

二、多项选择题(共20题，每题2分，五个选项中，至少有两个正确选项，有一错误选项。错选不得分，少选，每一正确选项得0.5分。)

1、工程造价管理组织系统包括( )。

A. 政府行政管理系统 B. 企事业机构管理系统 C. 造价人员管理系统

D. 行业协会管理系统 E. 造价信息管理系统

2、项目管理的主动控制是( )。

A. 前馈式控制 B. 反馈式控制 C. 开环控制 D. 闭环控制 E. 事前控制

3、根据我国《合同法》，属于可变更、可撤销合同的有( )。

A(订立合同时显失公平的合同 B(以欺诈、胁迫的手段订立的合同

C(以合法形式掩盖非法目的而订立的合同 D(损害社会公共利益的合同

E(恶意串通损害第三人利益的合同

4、施工合同文件组成包括( )。

A(中标通知书 B(图纸 C(协议书 D(标准、规范 E(招标文件

5、下列费用中属于企业管理费的是( )。

A. 夜间施工增加费 B. 已完工程及设备保护费 C. 工程排污费

D. 劳动保险费 E. 工具用具使用费

6、下列哪些费用属于建筑安装工程措施费范围( )。

A. 脚手架 B. 构成工程实体的材料费

C. 材料二次搬运费 D. 施工排水、降水费 E. 施工现场办

公费

7、在设备购置费的构成内容中，不含有( )。

A. 设备运输包装费 B. 设备安装保险费 C. 设备联合试运转费

D. 设备采购招标费 E. 设备检验费

8、在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括以下几类( )。

A. 价格信息 B. 指数 C. 造价系数 D. 造价指标 E. 消耗量定额

9、由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需( )的社会平均消耗量，称为消耗量定额。

A. 人工 B. 材料 C. 机械台班 D. 管理费 E. 利润

10、以下可以计入定额时间的工人工作时间是( )。

A. 辅助工作时间 B. 准备与结束工作时间 C. 休息时间

D. 非施工本身造成的停工时间 E. 施工本身造成的停工时间

11、以下关于预算定额，说法正确的是( )。

A. 预算定额是以施工定额为基础编制而成的

B. 预算定额是以概算定额为基础编制而成的

C. 预算定额是按照社会平均水平编制的

E. 预算定额是编制施工预算的主要依据

D. 预算定额也称为单位估价表

12、以下能够计入预算定额中分部分项工程的材料消耗量的是( )。

A(脚手架等非实体材料的摊销费用 B(不可避免的施工废料

C(施工中不可避免的材料损耗 D(场内材料运输损耗

E. 材料在仓库存储期间不可避免的损耗

13、施工图预算编制的计算方法有( )。

A. 人工费单价法 B. 工料单价法 C. 全费用单价法

D. 综合单价法 E. 人材机单价法

14、采用扩大单价法编制建筑工程概算，其适用条件是( )。

A. 初步设计深度不够，建筑结构不够明确

B. 初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确

C. 具有概算定额 D. 具有概算指标 E. 具有类似工程预算

15、综合单价应包括人工费、材料费、机械费、( )，并考虑风险因素。

A. 材料购置费 B. 管理费 C. 税金 D. 利润 E. 其他项目费

16、分部分项工程量清单构成包括( )。

A. 项目编码 B. 项目名称 C. 计量单位 D. 工程数量 E. 工程特征

17、《建设合同(示范文本)》条件下的变更后，合同价款的确定方法( )。

A. 合同中已有适用于变更工程的价格按合同已有的价格变更合同价款

B. 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款

C. 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经双方确认后执行

D. 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由造价管理部门出具价格，甲、乙双方执行 E. 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按财政、审计部门出具批准的价格执行

18、施工中的设计变更涉及的问题的正确规定包括( )。

A(发包人对原设计进行变更，应当征得设计单位和承包人的同意

B(设计单位发现原设计文件中存在错误或者存在与现场条件不符的问题时，可以随时指令承包人按照修正后的图纸变更施工

C(施工图设计的修改需经原设计单位同意

D(承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸的更改也必须要经过发包人的同意 E(无论谁提出的设计变更，承包商都需要在接到工程师的变更指令后才可进行变更工程的施工。

19、关于工程索赔以下说法正确的是( )。

A. 索赔有助于工程造价的合理确定

B. 承包商对于并非自身的过错而导致的自身损失，均可向业主进行索赔

C. 索赔具有经济补偿和惩罚的双重性质

D. 索赔按照当事人可分为承包商与业主、承包商与分包商、业主与分包商、承包商与供货商等之间的索赔

E. 通常只有承包商实际的损失才能得到索赔支持

20、某新办公大楼投入使用后，在保修期内由于( )造成的处理费用，应从工程承包的保留金中扣除。

A(用户对空调使用功能不满意，要求提高标准，增加送风量

B(承包商采购的空调主水管球阀爆裂

C(某些空调水管接口严重渗漏

D(业主采购的某些空调设备不制冷 E(屋面局部漏水

第2篇

工程造价基础知识

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意。)

1、在初步设计阶段，经过相关部门批准，( B )即作为拟建项目工程造价的最高限额。书第2页，第3条。设计概算作为拟建项目工程造价的最高限额。

A. 投资估算 B. 设计概算 C. 施工图预算 D. 设计预算

2、根据我国现行规定，甲级和乙级工程造价咨询企业专职从事工程造价专业工作的人员中，取得造价工程师注册证书的人员分别不得少于人数为( C )。书13页，工程造价咨询企业资质等级。甲级不少于10人，乙级不少于6人。

A. 20和l2 B. 16和8 C. 10和6 D. 8和6

3、引起债权债务关系发生最主要、最普遍的根据是( A )。书19页，合同的概念

A. 合同 B. 不当得利 C. 侵权行为 D. 无因管理

4、根据《工程造价咨询企业管理办法》，下列属于工程造价咨询企业业务范围的是(A )。书14页，工程造价咨询业务范围第3条。都是审核，不会是审批。

A(工程竣工结算报告的审核 B(工程项目经济评价报告的审批(审核)

C(工程项目设计方案的比选(第2条，是并配合设计方案的比选，所以不是咨询业务范围)

D(工程造价经济纠纷的仲裁。(第5条，是仲裁的咨询，而非仲裁。)

5、项目管理区别于企业管理最显著的标志之一是( C )。

书33页，一次性是建设项目管理不同于项目投入日常运营后的管理的关键之处。

A. 时间限制 B. 资金限制 C. 一次性 D. 特定对象

6、一个建设项目的桩基础工程属于( C )。书第38页，分部工程。地基与基础分部工程又可细分为:无支护土方，有支护土方，地基与基础处理，桩基，地下防水，混凝土基础，砌体基础，钢筋(管)混凝土，钢结构等子分部工程。

A. 单项工程 B. 单位工程 C. 分部工程 D. 分项工程

7、在成本项目划分方式中，如果采用在招标文件的工程量清单中列出，承包商按此报价，并作为业主和承包商之间实际工程价款结算的对象是( A )。书48页，按工程分项划分。在工程项目管理中，这种结构分解是最重要的。

A. 按工程分项划分 B. 按项目参加者划分

C. 按建筑工程成本要素划分 D. 按项目费用分解结构划分

8、钢门窗安装工程，5月份拟完工程计划投资l0万元，已完工程计划投资8万元，已完工程实际投资12万元，则进度偏差为( C )万元。

拟完工程投资计划-已完工程计划投资=进度偏差。

拟完工程投资计划10万-已完工程计划投资8万=进度偏差2万(解题答案)

公式:进度偏差程度=已完工程实际时间/已完工程计划时

间，拟完工程计划投资/已完工程计划投资，已完工程实际时间—已完工程计划时间。进度偏差=已完工作预算费用—计划工作预算费用当进度偏差为负值时，表示进度延误，即实际进度落后于计划进度;当进度偏差为正值时，表示进度提前，即实际进度快于计划进度。

A(-2 B(4 C(2 D(-4

9、工程项目管理的任务不包括( D )。书42页，工程项目管理的任务。 1，目标控制。2组织协调。3，合同管理。4风险管理。5，信息管理。6，环境保护

A. 风险管理 B. 信息管理 C. 组织协调 D. 动态管理

10、根据我国《合同法》，与限制行为能力人订立的合同属于( D )。

书61页。效力待定合同，1.限制行为能力人订立的合同。

A(有效合同 B(无效合同 C(可撤销合同 D(效力待定合同

11、按照我国《建筑法》和《合同法》规定，下列关于建设工程合同的表述中，错误的是( B )。

A. 建设工程合同应当采用书面形式

B. 订立建设工程合同时，受要约人是投标人错在受要约人是招标人

C. 建设工程合同的订立，要经过要约和承诺两个阶段

D. 建设工程合同是一种诺成合同，也是一种双务合同

12、经济法律关系客体是( A )。

分为三种:1,物,亦称所有物.2行为.3智力成果

A. 物 B. 国家 C. 公民 D. 其他社会组织

13、甲、乙两单位签订了建设工程合同，但甲单位因丙单位的原因使合同延迟履行，则

( A )。书68页。因第三人的原因造成违约。当事人一方因第三方的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。

A. 甲单位应向乙单位承担违约责任 B. 丙单位应向乙单位承担违约责任

C. 甲、乙两单位均可向丙单位提出索赔 D. 乙单位无权解除合同

14、《建设工程施工合同(示范文本)》有三个附件，下列不属于附件的组成部分是( C )。书第74页，附件。1条协议书附件，10条专业合同条款附件。

A. 承包人承揽工程项目一览表 B. 发包人供应材料设备一览表

C. 工程量清单 D. 工程质量保修书

15、合同双方在合同履行过程中，发现应约定的材料价款约定不明的，按( )履行。

A. 订立合同时履行地的市场价 B. 履行合同时履行地的市场价

C. 履行合同时签约地的市场价 D. 订立合同时签约地的市场价

16、生产性建设项目的总投资包括( C )两部分。

书96页。图4.1表示建设项目的投资构成。建设项目总投资:固定资产投资，流动资产投资。

A(建安工程投资和设备、工器具购置费 B(建安工程投资和工程建设其他费用

C(固定资产投资和流动资产投资 D(固定资产静态投资和动态投资

17、以下属于实物消耗量计算依据的是( B )。书108页，工程造价计价依据的分类，

第二条中:人工、材料、机械等实物消耗量计算依据。包括投资估算指标、概算定额、预算定额、消耗量定额等。

A. 可行性研究报告 B. 投资估算指标 C. 工程量计算规则 D. 设计文件

18、在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用应列入( A )。

A. 措施费 B. 间接费 C. 研究试验费 D. 材料费

19、根据“建筑安装工程费用项目组成”(建标[2003]206号)文件的规定，大型机械设备进出场及安拆费应计入( A )。

A. 直接费 B. 直接工程费 C. 间接费 D. 施工机械使用费

20、为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目属于( A )。书105页，措施项目费概念。

A. 措施项目 B. 零星工作项目 C. 分部分项工程项目 D. 其他项目

21、根据“建筑安装工程费用项目组成”(建标[2003]206号)文件的规定，下列属于直接工程费中人工费的是( )。

A. 六个月以上的病假人员工资 B. 装卸司机工资

C. 公司质量监督人员工资 D. 电焊工产、婚假期的工资

22、进口设备关税的计算公式为:进口关税,( B )×人民币外汇牌价×进口关税率。

A. 离岸价 B. 到岸价 C. 离岸价+国外运费 D. 离岸价+国外运输保

23、已知某建筑工程项目土建工程直接费为25万元，措施费是工程直接费的10%，间接费费率5%，利润率为10%，营业税税金按照3%计算，城乡建设维护税按照7%，教育费附加按照3%计算，工程建设地点为城市，试确定在定额计价模式下，以直接费为计费基础，该工程的含税土建造价( C )。

工程造价=直接费【直接工程费(工费+材料费+机械费)+组织措施费+允许按时计算费用及价差(人工费价差+材料费价差+按实计算费用)+其他】+间接费【企业管理费(直接

工程费×企)+规费(直接工程费×规费率)】+利润【直接工程费×利润率】+安全文明施工专项费+工程定额测定费【(接费+间接费+利润+安全文明施工专项费)×规定费率】+税金【(接费+间接费+利润+安全文明施工专项费+工程定额测定费)×规定税率】

直接工程费25+措施费25×0.1+利润25×0.1+

A. 32.85万元 B. 32.81万元 C. 32.70万元 D. 32.32万元

( )。

A. 59.37 B. C. 98.91 D. 72

25、劳动定额的主要表现形式为时间定额，但同时也表现为产量定额，时间定额与产量定额的关系是( D )。劳动定额是指在一定的生产技术组织条件下，预先规定劳动者生产某种产品或完成某项工作的必要劳动消耗量的标准。

劳动定额有时间定额和产量定额两种表现形式:

?以时间表示的时间定额。即规定生产单位合格产品或完成某项工作所必需消耗的时间。

T 时间量/单位产品

?以产量表示的产量定额。即在单位时间内应完成合格产品的数量。

P 产品量/单位时间

根据上面两个概念可知，时间定额T与产量定额P互为倒数关系。举个例子:假设生产200个合格玩具的劳动时间是50个小时

那么，劳动定额可以表示为:

1、时间定额T，即生产1个合格玩具所花的时间，是50?200=0.25 小时/个=15 分钟/个

2、产量定额P，即1个小时生产的合格玩具数量，是200?50=4 个/小时

按劳动定额给工人下达指令时，可以说:

“你必须在15分钟内生产出一个合格的玩具”

或者说:

“你必须一小时生产出4个合格的玩具”

A、B互为倒数关系，就是指A=1/B，B=1/A，AB=1

上例中，0.25 × 4 = 1

A. 独立关系 B. 正比关系 C. 互为相反关系 D. 互为倒数

26、以扩大的分部分项工程为对象编制的定额是( B )。书120页，概算定额的概念:以扩大结构构件，分部工程或

夸大分项工程为研究对象

A. 预算定额 B. 概算定额 C. 概算指标 D. 估算指标

27、人工幅度差的用工量列入( )。

A. 基本用工 B. 辅助用工 C. 超运距用工 D. 其他用工

28、单位估价表的内容包括两部分:一是预算定额规定的工、料、机数量;二是( )。

A. 地区预算价格 B. 定额总说明 C. 分部工程说明 D. 章说明

29、建筑安装工程造价指数属于( B )。书122页，综合造价指数。

A. 单项价格指数 B. 综合价格指数 C. 小指数 D. 中指数

30、预算定额是编制施工图预算的主要依据，预算定额编制的基础是( B )。书109页，预算定额。预算定额是已施工定额为基础综合扩大编制的。

A(概算定额 B(施工定额 C(劳动定额 D(费用定额

31、预算定额的人工幅度差是指预算定额人工消耗量与( )的差距。

A(施工劳动定额 B(概算定额 C(测时资料 D(实际人工

32、关于概算定额与概算指标，说法不正确的是( C )。

A(概算指标比概算定额更为扩大和综合

B(概算定额与概算指标所研究的对象不同

C. 概算定额以预算定额为基础通过计算、综合确定各种消耗量指标;概算指标中的各种消耗量指标主要来自概算定额(概算指标中的各种消耗量指标主要来自预算或结算资料)

D(概算定额与概算指标均是按照社会平均水平确定

A( 0.2708工日 B( 0.2917工日 C( 0.3472工日 D(信息不足，无法确定

34、关于施工图预算下列说法不正确的是( )。

A. 是施工单位编制施工计划的参考 B. 审查和熟悉施工图纸是施工图预算的重要步骤

C. 有无施工组织设计并不重要 D. 工程量计算必须按统一的计算规则进行

35、( B )是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据。

书156页，设计概算的作用第4条。设计概算是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据。

A. 投资估算 B. 设计概算 C. 施工图预算 D. 施工预算

36、对于政府投资项目，只有直接投资和资本金注入方式

的项目政府需要进行审批( )。

A. 可行性研究报告 B. 项目意见书 C. 资金需用计划 D. 资金申请报告

37、初步可行性研究阶段的投资估算精度的要求为( C )。

书第138页，初步可行性研究阶段的投资估算，误差控制在?20%以内。

A. ?0% B. ?10% C. ?20% D. ?30%

38、包括工程建设其他费用的概算是( )。

A. 单位工程概算 B. 单项工程概算 C. 项目总概算 D. 工程费用概算

39、当初步设计深度不够，设备清单不完备，只有主体设备或仅有成套设备重量时，安装工程概算可采用( )。

A. 预算单价法 B. 设备价值百分比法 C. 综合吨位指标法 D. 扩大单价法

40、审查施工图预算的重点未包括( D )。

书第176页，审查施工图预算的内容。

A. 工程量计算是否正确 B. 预算单价套用是否正确

C. 设备材料预算价格取定是否正确 D. 施工组织设计是否合理

41、通过统计类似建筑的各个分部分项工程的工程量、造价、用工量在每个单位建筑面积上的数值，把这些数据加以汇集、优选，归纳为工程量、造价(价值)、用工三个单方

基本值表，并注明其适用的建筑标准。当审查项目的某些分部分项的单位建筑面积数值不在基本值范围之内，应对该分部分项工程详细审查。这种预算审查方式是( C )。书第178页，审查施工图预算的方法。

A. 重点抽查法 B. 利用手册审查法 C. 筛选审查法 D.分解对比审查法

42、工程量清单的提供者是( B )。

书214页，工程量清单的概念。工程量清单作为承包商进行投标报价的主要参考依据之一，故CD错误，与承包商对于的就是发包人，故选择招标人。

A. 建设主管部门 B. 招标人 C. 投标人 D. 以上都有可能

43、投标有效期从( C )开始计算。

投标有效期是从投标人递交投标文件截止之日起，一般至中标通知书签发日期止。

A. 招标人发布招标公告 B. 招标人发售招标文件

C. 投标人递交投标文件的截止之日 D. 确定中标人

44、在建设工程标底的编制过程中，不必考虑的因素是( A )。

(1)标底必须符合目标工期的要求，对提前工期所采取的措施因素应有所反映，即

按提前工期的天数给出必要的赶工费。

(2)标底必须保证满足招标方的质量要求，对高于国家施工验收规范的质量因素应

有所反映。

(3)标底要适应建筑材料市场价格的变化因素，可列出清单，随同招标文件，供投

标时参考，并在编制标底时考虑材料价差方面的因素。

(4)标底应合理考虑招标工程的自然地理条件等因素，将由于自然条件导致施T不

利因素而增加的费用计人标底价格内。

A. 建设单位的经济实力 B. 工程项目的质量标准

C. 工程项目的目标工期 D. 建筑材料的市场价格

45、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的( A )进行。

书207页，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行

A. 同一时间公开 B. 单独确定时间公开 C. 同一时间秘密 D. 一定时间内公开

46、评标原则和评标方法应在( C )说明。

书207页，开标程序和唱标的内容。开标会议开始后，当众宣读评标原则和办法。

A. 招标文件中 B. 投标预备会 C. 开标会 D. 招标公告中

47、根据我国招标投标相关法规，以下不能判定为废标的是( A.B )

书209页，应当作为废标处理的情况。

A. 投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章(投标文件无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。)

B. 明显不符合技术规格、技术标准的要求。(情况中没有这一项)

C. 未按招标文件要求提交投标保证金

D. 投标人的报价明显低于其他投标报价

48、项目招标，进行标段划分时，标段不可以为( )。

A. 分部工程 B. 单位工 C. 单项工程 D. 特殊专业工程

49、将承包工程内容分解成不同的控制界面，以业主验收控制界面作为支付工程价款的前提条件，此结算方法是( )。

A. 分段结算 B. 竣工后一次结算 C. 按月结算方式 D. 其它方式结算

50、施工中发现地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减而造成承包商损失应由( )承担。

A. 建设单位 B. 建设单位、承包商 C. 承包商 D. 工程设计单位

51、根据施工合同示范文本，工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前( )天。

A. 0 B. 7 C. 10 D. 14

52、某工程合同价款是1500万元，其中主要材料金额占合同价款的60,，2000年1月签合同时，该主要材料综合价格指数为102,，2001年1月结算时，综合价格指数为115,，则该主要材料的结算款为( )万元。

A(1614.71 B(1014.71 C(1035.00 D(918.00

53、关于竣工结算审查不正确的是( )。

A. 核对合同条款 B. 结算单价可以不按现行的计价原则和方法确定

C. 核实设计变更签证 D. 检查隐蔽验收记录

54、使用政府投资的建设项目，质量保证金按照5%扣留的基数是( )。

A. 估算 B. 预算 C. 结算 D. 决算

55、不属于工程索赔产生的原因是( D )。书229页，工程索赔生产的原因。

1(当事人违约。2.不可抗力。3.合同缺陷。4.合同变更。5.工程师指令。6.其他第三方原因。

A. 合同缺陷 B. 当事人违约 C. 不可抗力事件 D. 损失方自身原因令

56、根据《建筑工程施工合同示范文本》的规定，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过( B )时，可由工程师审定后对合同价款进行调整。

A. 48小时 B. 8小时 C. 24小时 D. 16小时

57、建设工程保修范围和正常使用条件下的最低保修期限，下面所列正确的是( A )。书257页，保修的期限

A. 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限

B. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为3年(为5年)

C. 供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期(为2个采暖期，供热期)

D. 电气管线、给排水管道工程，为1年 (为2年，而不是1年)

58、新增固定资产价值的计算是以( C )为对象的。书259，新增固定资产的确定。在计算时以单项工程为对象。

A(建设项目 B(单项工程 C(单位工程 D(分部工程

59、竣工决算报告应当( )。

A. 建设单位编制 B. 承包单位编制，发包人审查

C. 建设单位、承包单位、设计单位共同编制 D. 承包单位编制，第三方造价咨询机构审批

60、某工业建设项目及其总装车间的建筑工程费、安装工程费，需安装设备费以及应摊入费用如表1，总装车间新增固定资产价值为( C )。书260，新增固定资产价值确定，例题9.3.

表, 分摊费用计算

表单位:万元

A. 1000万元 B. 1037.5万元 C. 1048.75 D. 1180万元

二、多项选择题(共20题，每题2分，五个选项中，至少有两个正确选项，有一错误选项。错选不得分，少选，每一正确选项得0.5分。)

1、工程造价管理组织系统包括( ABD )。书4，工程造价管理组织有三个系统:1.政府行政管理系统.2.企事业机构管理系统。3.行业协会管理系统

A. 政府行政管理系统 B. 企事业机构管理系统 C. 造价人员管理系统

D. 行业协会管理系统 E. 造价信息管理系统

2、项目管理的主动控制是( AE )。

A. 前馈式控制 B. 反馈式控制 C. 开环控制 D. 闭环控

制 E. 事前控制

3、根据我国《合同法》，属于可变更、可撤销合同的有( AB )。书62，可变更，可撤销合同。CDE是无效合同。

A(订立合同时显失公平的合同 B(以欺诈、胁迫的手段订立的合同

C(以合法形式掩盖非法目的而订立的合同 D(损害社会

公共利益的合同

E(恶意串通损害第三人利益的合同

4、施工合同文件组成包括( ABC )。

1.合同协议书。2.中标通知书。3.投标函及其附录。4专用合同条款及其附录。5.痛用合同条款。6.技术标准要求。7.图纸。8已标工程量清单或预算书。9.其他合同文件。

A(中标通知书 B(图纸 C(协议书 D(标准、规

范 E(招标文件

5、下列费用中属于企业管理费的是( DE )。书104，企业管理费，共14条。

A. 夜间施工增加费 B. 已完工程及设备保护费 C. 工程排污费

D. 劳动保险费 E. 工具用具使用费

6、下列哪些费用属于建筑安装工程措施费范围( AC )。书107，措施项目费，共9条

A. 脚手架 B. 构成工程实体的材料费

C. 材料二次搬运费 D. 施工排水、降水费 E. 施工现场办公费

7、在设备购置费的构成内容中，不含有( BCE )。(包含:采购，运输，包装，管理)

A. 设备运输包装费 B. 设备安装保险费 C. 设备联合试运转费

D. 设备采购招标费 E. 设备检验费

8、在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括以下几类( AB )。

A. 价格信息 B. 指数 C. 造价系数 D. 造价指标 E. 消耗量定额

A. 人工 B. 材料 C. 机械台班 D. 管理费 E. 利润

10、以下可以计入定额时间的工人工作时间是( ABC )。书113，工作时间分类。 DE为非定额时间

A. 辅助工作时间 B. 准备与结束工作时间 C. 休息时间

D. 非施工本身造成的停工时间 E. 施工本身造成的停工时间

11、以下关于预算定额，说法正确的是( A )。

A. 预算定额是以施工定额为基础编制而成的

B. 预算定额是以概算定额为基础编制而成的(概算定额以预算定额为基础)

C. 预算定额是按照社会平均水平编制的

E. 预算定额是编制施工预算的主要依据

D. 预算定额也称为单位估价表

12、以下能够计入预算定额中分部分项工程的材料消耗量

的是( )。

A(脚手架等非实体材料的摊销费用 B(不可避免的施工废料

C(施工中不可避免的材料损耗 D(场内材料运输损耗 E. 材料在仓库存储期间不可避免的损耗

13、施工图预算编制的计算方法有( BD )。

书171，施工图预算的编制方法:1.工料单价法。2.综合单价法

A. 人工费单价法 B. 工料单价法 C. 全费用单价法

D. 综合单价法 E. 人材机单价法

14、采用扩大单价法编制建筑工程概算，其适用条件是( BC )。当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，可采用主体设备，成套设备或工艺线的综合扩大安装单价编制概算。该题针对一级建造师-建设工程经济“建设工程项目设计概算”知识点进行考核

A. 初步设计深度不够，建筑结构不够明确

B. 初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确

C. 具有概算定额 D. 具有概算指标 E. 具有类似工程预算

15、综合单价应包括人工费、材料费、机械费、( )，并考虑风险因素。

A. 材料购置费 B. 管理费 C. 税金 D. 利

润 E. 其他项目费

16、分部分项工程量清单构成包括( )。

A. 项目编码 B. 项目名称 C. 计量单位 D. 工程数量 E.

工程特征

范文二：历年重庆造价员考试真题

一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意）

1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计, 但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于 ( D )。

A ．分部分项工程

B ．单项工程

C ．分项工程

D ．单位工程

2．一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（ C ）特点。

A ．个别性

B ．差异性

C ．层次性

D ．动态性

3．对工程量清单概念表述不正确的是（ B ）。

A ．工程量清单是包括工程数量的明细清单

B ．工程量清单也包括工程数量相应的单价

C ．工程量清单由招标人提供

D ．工程量清单是招标文件的组成部分

4．我国工程造价管理体制改革的最终目标是（ D ）。

A ．加强政府对工程造价的管理

B ．企业自主报价，国家定额只作参考

C ．实行工程量清单计价

D ．建立以市场形成价格为主的价格机制

5．下列哪项费用属于静态投资（ A ）。

A ．建筑安装工程费用

B ．价差预备费

C ．投资方向调节税

D ．建设期贷款利息

6．在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（ D ）。

A 75%～95%

B ．35%～75%

C ．15%～50%

D ． 5%～35%

7． ( D )是控制工程造价最有效的手段。

A ．采用先进技术

B ．招标竞价

C ．实施工程造价全过程控制

D ．技术与经济相结合

8．工程造价咨询业的首要功能（ A ）。

A ．服务功能

B ．引导功能

C ．联系功能

D ．审核功能

9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（ B ）。

A ．20学时

B ．30学时

C ．40学时

D ．60学时

10．我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（ B ），并且该项

分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。

A ．5％

B ． 10％

C ．15％

D ．20％

11．根据我省清单计价法的规定，（ B ）不属于措施项目费的内容。

A ．环境保护费

B ．低值易耗品摊销费

C ．临时设施费

D ．脚手架费

12．在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（ D ）的现场管理人员的人工数确定。

A ．2%

B ．3%

C ．5%

D ．10%

13．我国进口设备采用最多的一种货价是（ A ）。

A ．装运港船上交货价（FOB ）

B ．目的港船上交货价（FOS ）

C ．离岸价加运费（C&F）

D ．到岸价（CIF ）

14．某瓦工班组15人，砌1．5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1．25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（ D ）。

A ．112．5m3

B ．90m3/工日

C ．80m3/工日

D ．72m3

15．地砖规格为200㎜×200㎜，灰缝1㎜，其损耗率为1．5％，则100㎡地面地砖消耗量为（ B ）。

A ．2475块

B ． 2513块

C ．2500块

D ．2462．5块

16．工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在（ C ）费用中考虑。

A ．分部分项工程费

B ．零星工程项目费

C ．预留金

D ．措施项目费

17．工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是（ C ）。

A ．项目编码统一

B ．项目名称统一

C ．计价依据统一

D ．工程量清单计算规则统一

18．采用工程量清单计价，规费计取的基数是（ D ）。

A ．分部分项工程费

B ．人工费

C ．人工费＋机械费

D ．分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费

19．分部分项工程量清单项目编码为040403003001，该项目为（ D ）工程项目。

A ．装饰装修工程

B ．建筑工程

C ．安装工程

D ．市政工程

20．对建筑结构较简单，工程规模较小，分部分项较少的施工图预算工程宜采用（ D ）。

A ．标准预算审查法

B ．对比审查法

C ．筛选审查法

D ．全面审查法

21．可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 ( C )小时可调整合同价款。

A ．6

B ．12

C ．8

D ．10

22．不平衡报价法又称（ B ）。

A ．先盈后亏法

B ．前重后轻法

C ．突然降价法

D ．增加建议法

23．对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（ C ）合同。

A ．固定总价 B．固定单价 C．调值总价

D ．成本加酬金

24．竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额1200万元的报告及完整的结算资料，发包人应当在（ B ）天内进行核对审查并提出审查意见。

B ．30

C ．45

D ．60

25．包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同全额的（），不高于合同全额的（ C ）。

A ．10％，20％

B ． 20％，30％

C ．10％，30％

D ．15％，25％

26．某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为1200万元，主要材料金额的比重为60％，预付备料款为25％，当累计结算工程款为（ C ）时，开始扣回备料款。

A ．180万元

B ．600万元

C ．700万元

D ．720万元

27．合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（ D ）。

A ．按审价部门提出的价格调整

B ．按发包人指定的价格调整

C ．按设计部门提出的价格调整

D ．由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整

28．根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到申请后（ C ）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。

A ．7

B ．14

29．实行工程量清单计价，（ B ）。

A ．业主承担工程价格波动的风险，承包商承担工程量变动的风险

B ．业主承担工程量变动风险，承包商承担工程价格波动的风险

C ．业主承担工程量变动和工程价格波动的风险

D ．承包商承担工程量变动和工程价格波动的风险

30．中标通知书发出后（ B ）天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。

A ．15天

B ．30天

C ．45天

D ．三个月

31．《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（ C ）。

A ．中标人报价最低

B ．经评审的合理低价

C ．能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。

D ．经评审的合理低价且不低于成本

32．对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（ D ）撤销该合同。

A ．建设行政主管部门

B ．工商行政管理部门

C ．合同管理部门

D ．人民法院

33．施工合同文件正确的解释顺序是（ C ）。

A ．施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单→工程报价单或预算书

B ．施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单

C ．施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单

D ．施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用条款

34．施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由（ B ）承担所有差价。

A ．承包人

B ．发包人

C ．承包人与发包人共同

D ．承包人与发包人协商

35．当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时，应（ D ）。

A ．以工程量清单中的工程量为准

B ．以施工图中的工程量为准

C ．以上面A 、B 两者的平均值为准

D ．在规定时间内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整

36．财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，根据确定的工程计量结果，发包人支付工程进度款的比例为（ D ）。

A ．不低于工程价款30％，不高于工程价款60％

B ．不低于工程价款40％，不高于工程价款70％

C ．不低于工程价款40％，不高于工程价款80％

D ．不低于工程价款60％，不高于工程价款90％

37．根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（ A ）。

A ．违约方当事人客观上存在违约行为

B ．违约方当事人主观上有过错

C ．守约方当事人客观上存在损失

D ．由合同当事人在法定范围内自行约定

38．以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，应该（ B ）。

A ．作为独立费列入主体工程工程量清单中

B ．建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同

C ．作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中

D ．建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同

39．建设部制订的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》, 合同期在一年以内的，建设单位应按不低于该费用总额的（ C ）预付安全防护、文明施工措施费。

A ．30%

B ．40%

C ．50%

D ．60%

40．我省2006年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为（ D ）。

A ．一类工28元/工日，二类工26元/工日，三类工24元/工日

B ．一类工32元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日

C ．一类工38元/工日，二类工34元/工日，三类工30元/工日

D ．一类工40元/工日，二类工37元/工日，三类工34元/工日

二．多项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，本题不得分；少选，选择正确的每个选项得0．5分）

1．建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为（ ACE ）。

A ．迁建项目

B ．自筹资金 C ．新建项目

D ．中外合资

E ．改建项目

2．工程造价的特殊职能表现在（ ABCE ）。

A ．预测职能

B ．控制职能

C ．评价职能

D ．监督职能 E ．调控职能

3．清单计价法的分部分项工程费包括（ ABC ）。

A ．人工费

B ．材料费

C ．机械费

D ．措施项目费

E ．规费

4．材料采购保管费包括（ ACDE ）。

A ．采购费 B 场外运输费

C ．工地保管费

D ．仓储损耗

E ．仓储费

5．清单计价法的施工机械费构成包括（ ABCD ）。

A ．折旧费

B ．大修理费

C ．人工费

D ．燃料动力费

E ．管理费

6．承包人具有（ ABC ）情形之一，发包人请求解除合同，法院应予支持。

A ．将承包的建设工程非法转包的

B ．将承包的建设工程违法分包的

C ．已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的

D ．超越资质等级承包的

E ．工期延误的

7．工程建设定额具有（ BCE ）的特征。

A ．计划性

B ．科学性

C ．系统性

D ．强制性

E ．时效性

8．施工定额的作用表现在（ ACDE ）。

A ．是企业计划管理的依据

B ．是企业提高劳动生产率的手段

C ．是企业计算工人劳动报酬的依据

D ．是编制施工预算、加强企业成本管理的基础

E ．是企业组织和指挥施工生产的有效工具

9．在正常的施工条件下，预算定额中的人工工日消耗量是由（ AD ）组成的。

A ．基本用工

B ．人工幅度差

C ．辅助用工

D ．其他用工

E ．超运距运费用工

10．工程量清单计价方法的作用是（ ABCE ）。

A ．有利于“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标

B ．有利于将工程的“质”与“量”紧密结合起来

C ．有利于业主获得最合理的工程造价

D ．有利于国家对建设工程造价的宏观调控

E ．有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势

11．《工程量清单计价规范》的特点是（ ACDE ）。

A ．强制性

B ．市场性

C ．实用性

D ．竞争性

E ．通用性

12．我省依据《工程量清单计价规范》编制的“计价表”作用是（ ABDE ）。

A ．企业内部核算、制定企业定额的参考依据

B ．指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算

C ．国有建设投资项目编制和审核工程造价的依据

D ．编制建筑工程概算定额的依据

E ．建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据

13．设计概算的主要作用可归纳为：（ ABCD ）。

A ．是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据

B ．是控制施工图设计和施工图预算的依据

C ．是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据

D ．是考核建设项目投资效果的依据

E ．是建设项目签订贷款合同的依据

14．按计价方式划分合同形式, 一般分为:（ ABE ）。

A ．总价合同

B ．成本加酬金合同

C ．风险包干合同

D ．固定费率合同

E ．单价合同

15．法律责任的类别包括（ ACDE ）。

A ．行政法律责任

B ．连带法律责任

C ．刑事法律责任

D ．民事法律责任

E ．经济法律责任

16．合同法的基本原则是（ ACDE ）。

A ．平等、自愿原则

B ．权利与义务相统一的原则

C ．遵守法律、维护社会公共利益的原则

D ．公平、诚实信用原则

E ．依法成立的合同对当事人具有约束力的原则

17．《担保法》规定的担保方式有（ BCDE ）。

A ．保函

B ．抵押

C ．保证

D ．留置

E ．定金

18．财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，可调价格合同的调整因素包括（ ABCDE ）。

A ．法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款

B ．工程造价管理机构的价格调整

C ．经批准的设计变更

D ．发包人更改经审定批准的的施工组织设计（修正错误除外）造成费用增加

E ．双方约定的其他因素

19．我省依法必须招标的建设工程项目规模标准为（ ABCD ）。

A ．勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的

B ．施工合同估算价在100万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的

C ．重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的

D ．总投资在2000万元人民币以上的

E ．政府投资、融资金额在50万元以上的

20．我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括（ ACDE ）。

A ．现场安全文明施工措施

B ．环境保护费

C ．工程定额测定费

D ．劳动保险费

E ．税金

三．判断题（共20题，每题1分，共20分）

1．建设工程总承包商将部分项目分包给专业企业时，分包合同与总承包合同的约定应当一致。（是）

2．初步设计阶段按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的最高限额。（是）

3．我省规定初级水平的造价员可以从事1500万元人民币以下建设项目的相关专业工程造价编制、审核和控制。（否）

4．建设单位委托工程造价咨询企业审核工程结算，其工程造价咨询费属于工程建设其他费用。（是）

5．时间定额和产量定额的关系可以表示为：时间定额×产量定额＝1。（是）

6．当事人就同一建设项目另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。（是）

7．当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行司法鉴定的，人民法院不予支持。（是）

8．建设项目总概算是确定整个建设项目从筹建到竣工验收所需要的全部费用文件，它是由单项工程综合概算，工程建设其他费用概算、预备费、投资方向调节税概算和建设期贷款利息概算汇总而成。（否）

9．建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。（是）

10．清单计价规范规定, 凡工程内容中未列全的其他具体工程，投标人可以按照招标文件或图纸要求补充列入，并综合考虑到报价中。（是）

11．作为价格管理范畴，工程造价管理是指工程建设投资费用管理。（否）

12．分部分项工程量清单以“个”、“项”为计量单位的工程数量应取整数。（是）

13．列入招标工程量清单内的预留金、材料购置费、零星项目工程费，在工程结算时应视为投标人所有。（否）

14．计价规范规定，设计变更引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均应按实调整，但招标工程的清单项目工程数量增减不予调整。（否）

15．劳动生产率水平越高，施工定额水平也越高。（是）

16．《建设工程质量保证金管理办法》规定, 缺陷责任期满且对工程质量无异议的，若发包人逾期不返还承包人保证金的，需支付利息和承担违约责任。（是）

17．江苏省九届人大常委会通过的《江苏省建筑市场管理条例》属地方性行政规章。（否）

18．开标后，任何投标人都不允许更改投标书的内容和报价，但可以再增加优惠条件。（否）

19．政府投资建设项目施工中发生重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。（是）

20．我省规定建筑工程主要材料价格涨跌超出有经验的承包商可遇见的范围时，施工合同约定的材料单价一律不予调整。（否）参考资料：http://www.examda.com/zjy/zhenti/

范文三：重庆造价员考试真题(09年建筑专业A卷)

：号证考准

：业专

：名姓生考 2009年重庆市全国建设工程造价员资格考试试题

《计量与计价实务》（建筑专业）

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意。)

1．某民用建筑30层，高110m，应该属于( )。

A．多层建筑 B．中高层建筑 C．高层建筑 D．超高层建筑 2．圈梁是沿外墙、内纵墙和主要横墙在同一水平面设置的连续封闭梁，所以圈梁( )。 A．不能被门窗洞口或其他洞口截断 B．必须设在门窗洞口或其他洞口上部 C．必须设在楼板标高处与楼板结合成整体

D．如果被门窗洞口或其他洞口截断，应在洞口上部设置附加梁

3．某房产开发商拟建一栋18层商品住宅楼，地下室为车库，一、二层为商场，三层及三层以上为居民住宅，则该楼房应优先采用( )。

A．钢筋混凝土纯框架结构 B．钢筋混凝土框剪结构 C．钢框架结构 D．砖混结构 4．房屋中跨度较小的房间，通常采用现浇钢筋混凝土( )。

A.井子形肋楼板 B.梁板式肋形楼板 C.板式楼板 D.无梁楼板

5．当地基浅层地质较差，持力土层埋藏较深，需要采用深基础才能满足结构物对地基强度、变形和稳定性要求时，可用( ) 。

A．箱形基础 B．条形基础 C．独立基础 D．桩基础 6．在下列墙面装饰材料中，正逐渐成为天然石材替代产品的是（）。 A．釉面砖 B．瓷质砖 C．陶瓷锦砖 D．铝塑板

7．隧洞和边坡开挖后通常采取喷射混凝土加固保护，以达到快硬、早强和高强度效果，在配制混凝±时应优先选用（）。

A．硅酸盐水泥 B．矿渣硅酸盐水泥 C．火山灰硅酸盐水泥 D．粉煤灰硅酸盐水泥

8．关于钢筋性能，说法错误的是( )。

A.设计时应以抗拉强度作为钢筋强度取值的依据 B.伸长率表征了钢材的塑性变形能力 C.屈强比太小，反映钢材不能有效地被利用

D.冷弯性能是钢材的重要工艺性能

9．石膏制品具有的物理性能包括( )。

Ａ. 堆密度大Ｂ. 保温、绝热性能差Ｃ. 吸音性强Ｄ. 抗冻性和耐水性好

10．下列各项中，不属于提高混凝土抗渗性能措施的是( )。

A．改善混凝土组成材料质量 B．提高混凝土强度等级 C．合理选择骨料级配 D．掺加适量外加剂11．当施工现场最高气温超过30℃时，水泥砂浆从拌成到用完的时间不应超过( )。

A.1小时 B.2小时 C.3小时 D.4小时

12．在下列土方压实方法中，不适合于砂性土的是（）。

A．羊足碾碾压法 B．平碾碾压法 C．夯实法 D．振动压实法 13．砌块砌筑要求水平灰缝砂浆饱满，其饱满程度不得低于（）。

A．95% B．90% C．85% D．80% 14．土方工程中，场地平整准备工作内容不包括（）。

A. 确定场地设计标高 B. 计算挖填土方量 C. 开挖沟槽及基坑 D. 合理进行土方调配 15. 关于混凝土模板及支架拆除，正确的说法是( )。

A．梁侧模拆除时对混凝土强度无任何要求 B．拆模时应先拆侧模板，后拆底模板 C．后张法预应力构件的侧模应在预应力钢筋张拉后拆除 D．同种构件底模拆除时对混凝土强度要求相同

16．已知混凝土的设计配合比为C∶S∶G∶W = 439∶566∶1202∶193，经现场测定砂子的含水率为3%，石子的含水率为1%，则1m3混凝土拌合物的用水量为（）kg 。

A．151 B．164 C．176 D．181 17．采用滑行法吊装柱子时，需要把握的施工要点有（）。

A. 柱脚中心要布置在杯口旁，并与杯口中心两点共圆弧 B. 柱的吊点要布置在杯口旁，并与杯口中心两点共圆弧 C. 柱脚中心要布置在杯口旁，并与基础中心两点共圆弧

D. 柱的吊点要布置在杯口旁，并与基础中心两点共圆弧

18．卷材平行于屋脊铺贴和垂直于屋脊铺贴时，每层卷材应分别由（）。

A.檐口铺向屋脊；檐口铺向屋脊 B.屋脊铺向檐口；屋脊铺向檐口

C.檐口铺向屋脊；屋脊铺向檐口 D.屋脊铺向檐口；檐口铺向屋脊 19．单位工程施工组织设计的三大要素内容是（）。

A、施工准备、施工方案、施工进度计划 B、工程概况、施工方案、施工进度计划 C、施工方案、施工进度计划、施工平面图 D、施工方案、施工总进度计划、施工总平面图 20．关于施工顺序所受约束的说法中，错误的是（）。

A.施工方案确定后各项目的工艺顺序也就确定了 B.工艺关系是人为确定的，可以调整、优化

C.违背工艺顺序将不可能施工，或者导致出现质量、安全事故 D.合理的施工顺序需要将工艺关系和组织关系有机地结合起来

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。）

1．基础选型需要考虑的因素有（）。

A．建筑物上部结构形式 B．荷载大小

C．地基的承载能力 D．墙体材料种类及性能 E．场地的地质水文条件

2．在墙体及其细部构造的设计和施工中，错误的说法是（）。

Ａ.混合砂浆保水性好，适宜于砌筑地面以下的墙体。Ｂ.在年降雨量大于900mm的地区，建筑物应设置明沟

Ｃ.纵横相交的砖墙设构造柱时，需待构造柱砼的强度达到70％以上时方可砌筑墙体Ｄ.设置变形缝的目的是防止房屋因气温变化而产生裂缝 E．砖墙竖向灰缝的饱满度不得小于80% 3．阳台的主要组成部分包括（）。

A．阳台板 B．休息平台 C．栏杆扶手 D．挡水线 E．泄水管 4．影响混凝土强度的主要因素有( )。

A.水灰比 B.养护的温度和湿度 C.龄期 D.骨料粒径 E.水泥强度等级 5．关于普通混凝土骨料，说法正确的是( )。

A．良好的砂子级配应有较多的中颗粒 B．混凝土配合比以净干砂的重量参与计算

C．在规范允许的范围内，石子最大粒径选用较大为宜 D．石子的强度用岩石立方体抗压强度和压碎指标表示 E．合理的骨料级配可有效节约水泥用量

6．为了保证打桩进度和施工质量，应采用的打桩顺序为（）。

Ａ. 基坑不大时从中间向两边或四周进行Ｂ. 基坑较大时可从两边向中间进行Ｃ. 基坑很大时可从四周向中间进行Ｄ. 桩的设计标高不同时宜先深后浅 E. 桩的规格不同时宜先大后小

7．为了保证钢筋工程质量，应满足的要求有（）。

Ａ.钢筋进场应查对标牌、外观质量并进行力学性能检验Ｂ.钢筋接头宜设置在受力较小处

Ｃ.受力钢筋的品种、级别、规格和数量须符合设计要求Ｄ.钢筋的保护层厚度≮25mm Ｅ.做好隐检记录

8．预应力筋张拉采用超张拉法时，其张拉程序为（）。

Ａ. 0→1.0σcon 持荷2min→σcon Ｂ. 0→1.05σcon 持荷2min→σcon Ｃ. Ｂ.0→1.03σcon 持荷2min→σcon Ｄ. 0→1.05σcon E. 0→1.03σcon

9．施工组织总设计的主要内容有（）。

A.主要技术经济指标 B.施工部署和施工方案 C.施工总平面图 D.主要措施项目清单 E.施工总进度计划

10．单位工程施工组织设计的技术经济指标包括（）。

A．总工期 B．单方造价 C．单方用工数 D．降低成本率 E．台班利用率

三、案例题（30分）

漆2遍。地面构造做法（包括入户处）：素土夯实，60mm厚C10混凝土垫层，20mm厚l：2水泥砂浆，400mm

×400mm地砖面层，20mm厚1：2水泥砂浆贴瓷砖踢脚线，150mm高。外墙面、柱为水刷石。M-1、M-2洞口尺寸均为900mm×2400mm，C-1洞口尺寸为1500mm×1500mm, C-2洞口尺寸为1100mm×1500mm.

问题：

1.依据《建筑工程建筑面积计算规范}（GB／T50353——2005）的规定，计算接待室的建筑面积。将计算过程及计量单位、计算结果填入答题纸表3.1“建筑面积计算表”。

2、依据《建设工程工程量清单计价规范》计算地砖块料面层地面工程量（包括入户处）、踢脚线、内墙面（包括入户处墙面）抹灰、天棚（室内、室外）抹灰工程量，踢脚、墙面门口侧边的工程量不计算。将计算过程及结果填入答题纸表3.2“分部分项工程量计算表”。

3、依据《建设工程工程量清单计价规范》编制块料面层地面，块料踢脚线、混合砂浆内墙面、混合砂浆天棚、抹灰面刷乳胶漆工程的分部分项工程量清单，填入答题纸表3.3“分部分项工程量清单表”（块料面层地面，块料踢脚线、混合砂浆内墙面、混合砂浆天棚、抹灰面刷乳胶漆的项目编码分别为020102002、020105003、3. 表3.3 分部分项工程量清单表 020201001、020301001、020507001）。解答：

四、案例题（20分）

解答：

根据第三题室内装修做法，以及《××装饰工程消耗量定额》（节选）的消耗量、材料人工预算价格，按《建设工程工程量清单计价规范》中综合单价的内容要求，编制答题纸表4.1“分部分项工程量清单综合单价分析表”。管理费按人工费的30％、利润按人工费的10％计算，项目编码不填写。（计算结果均保留两位小数）

《××装饰工程消耗量定额》（节选）

工作内容：

1.块料楼地面：清理基层、找平层、面层、灌缝擦缝、清理净面等过程。计量单位：m2

问题

1.编制答题纸表4.1“分部分

项工程量清单综合单价分析表”.

2.依据《建设工程工程量清单计价规范》编制“单位工程费汇总表”。该工程项目建设地点为城市，假设分部

分项目的分部分项工程量清单计价合计207 822.00元，其中人工费32 500.00元；措施项目清单计价合计56492.50元；其他项目清单计价合计l2123.00元；规费以人工费为基数计取，费率为30%，计算含税总造价。将有关数据和相关内容填入答题纸表4.2“单位工程费汇总表”。

五、案例题（30分）

解答：

请根据下列计算条件（表5.1）和混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图（03G101），按照表5.2要求的内容计算图5.1所示的钢筋工程量，并将结果填写在表5.2中。柱尺寸均为600mm×600mm.,当采用弯锚时,锚固长度为:max(0.4 laE,0.5hc+5d)+15d. hc为梁平行向支座宽度.

表5.1 计算条件

图5.1 楼层框架梁KL1平法施工图

范文四：重庆市造价员考试土建实务考试真题

重庆市全国建设工程造价员考试练习题

《计量与计价实务》（建筑专业）

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意。)

1．某民用建筑30层，高110m，应该属于( D )。

A．多层建筑 B．中高层建筑 C．高层建筑 D．超高层建筑 2．圈梁是沿外墙、内纵墙和主要横墙在同一水平面设置的连续封闭梁，所以圈梁( D )。 A．不能被门窗洞口或其他洞口截断 B．必须设在门窗洞口或其他洞口上部 C．必须设在楼板标高处与楼板结合成整体

D．如果被门窗洞口或其他洞口截断，应在洞口上部设置附加梁

3．某房产开发商拟建一栋18层商品住宅楼，地下室为车库，一、二层为商场，三层及三层以上为居民住宅，则该楼房应优先采用( B )。

A．钢筋混凝土纯框架结构 B．钢筋混凝土框剪结构 C．钢框架结构 D．砖混结构 4．房屋中跨度较小的房间，通常采用现浇钢筋混凝土( C )。

A.井子形肋楼板 B.梁板式肋形楼板 C.板式楼板 D.无梁楼板

5．当地基浅层地质较差，持力土层埋藏较深，需要采用深基础才能满足结构物对地基强度、变形和稳定性要求时，可用( D ) 。

A．箱形基础 B．条形基础 C．独立基础 D．桩基础 6．在下列墙面装饰材料中，正逐渐成为天然石材替代产品的是（ B ）。

A．釉面砖 B．瓷质砖 C．陶瓷锦砖 D．铝塑板

7．隧洞和边坡开挖后通常采取喷射混凝土加固保护，以达到快硬、早强和高强度效果，在配制混凝±时应优先选用（ A ）。

A．硅酸盐水泥 B．矿渣硅酸盐水泥 C．火山灰硅酸盐水泥 D．粉煤灰硅酸盐水泥

8．关于钢筋性能，说法错误的是( A )。

A.设计时应以抗拉强度作为钢筋强度取值的依据 B.伸长率表征了钢材的塑性变形能力 C.屈强比太小，反映钢材不能有效地被利用 D.冷弯性能是钢材的重要工艺性能

9．石膏制品具有的物理性能包括( C )。

Ａ. 堆密度大

Ｂ. 保温、绝热性能差Ｃ. 吸音性强

Ｄ. 抗冻性和耐水性好

10．下列各项中，不属于提高混凝土抗渗性能措施的是( B )。

A．改善混凝土组成材料质量 B．提高混凝土强度等级 C．合理选择骨料级配 D．掺加适量外加剂11．当施工现场最高气温超过30℃时，水泥砂浆从拌成到用完的时间不应超过( B )。

A.1小时 B.2小时 C.3小时 D.4小时 12．在下列土方压实方法中，不适合于砂性土的是（ A ）。

A．羊足碾碾压法 B．平碾碾压法 C．夯实法 D．振动压实法 13．砌块砌筑要求水平灰缝砂浆饱满，其饱满程度不得低于（ B ）。

A．95% B．90% C．85% D．80% 14．土方工程中，场地平整准备工作内容不包括（ C ）。

A. 确定场地设计标高 B. 计算挖填土方量 C. 开挖沟槽及基坑 D. 合理进行土方调配

15. 关于混凝土模板及支架拆除，正确的说法是( B )。

16．已知混凝土的设计配合比为C∶S∶G∶W = 439∶566∶1202∶193，经现场测定砂子的含水率为3%，石子的含水率为1%，则1m3混凝土拌合物的用水量为（ C ）kg 。

A．151 B．164 C．176 D．181

17．采用滑行法吊装柱子时，需要把握的施工要点有（ B ）。

D. 柱的吊点要布置在杯口旁，并与基础中心两点共圆弧

18．卷材平行于屋脊铺贴和垂直于屋脊铺贴时，每层卷材应分别由（ B ）。

A.檐口铺向屋脊；檐口铺向屋脊 B.屋脊铺向檐口；屋脊铺向檐口

C.檐口铺向屋脊；屋脊铺向檐口 D.屋脊铺向檐口；檐口铺向屋脊 19．单位工程施工组织设计的三大要素内容是（ C ）。

A、施工准备、施工方案、施工进度计划 B、工程概况、施工方案、施工进度计划 C、施工方案、施工进度计划、施工平面图 D、施工方案、施工总进度计划、施工总平面图

20．关于施工顺序所受约束的说法中，错误的是（ B ）。

A.施工方案确定后各项目的工艺顺序也就确定了 B.工艺关系是人为确定的，可以调整、优化

C.违背工艺顺序将不可能施工，或者导致出现质量、安全事故 D.合理的施工顺序需要将工艺关系和组织关系有机地结合起来

1．基础选型需要考虑的因素有（ ABCE ）。

A．建筑物上部结构形式 B．荷载大小

C．地基的承载能力 D．墙体材料种类及性能

E．场地的地质水文条件

2．在墙体及其细部构造的设计和施工中，错误的说法是（ ACDE ）。

Ａ.混合砂浆保水性好，适宜于砌筑地面以下的墙体。

Ｂ.在年降雨量大于900mm的地区，建筑物应设置明沟

Ｃ.纵横相交的砖墙设构造柱时，需待构造柱砼的强度达到70％以上时方可砌筑墙体Ｄ.设置变形缝的目的是防止房屋因气温变化而产生裂缝 E．砖墙竖向灰缝的饱满度不得小于80% 3．阳台的主要组成部分包括（ AC ）。

A．阳台板 B．休息平台 C．栏杆扶手 D．挡水线 E．泄水管 4．影响混凝土强度的主要因素有( ABCE )。

A.水灰比 B.养护的温度和湿度 C.龄期 D.骨料粒径 E.水泥强度等级 5．关于普通混凝土骨料，说法正确的是( BCDE )。

A．良好的砂子级配应有较多的中颗粒

B．混凝土配合比以净干砂的重量参与计算

C．在规范允许的范围内，石子最大粒径选用较大为宜 D．石子的强度用岩石立方体抗压强度和压碎指标表示 E．合理的骨料级配可有效节约水泥用量

6．为了保证打桩进度和施工质量，应采用的打桩顺序为（ ADE）。

Ａ. 基坑不大时从中间向两边或四周进行Ｂ. 基坑较大时可从两边向中间进行

Ｃ. 基坑很大时可从四周向中间进行Ｄ. 桩的设计标高不同时宜先深后浅 E. 桩的规格不同时宜先大后小

7．为了保证钢筋工程质量，应满足的要求有（ ABCE ）。

Ａ.钢筋进场应查对标牌、外观质量并进行力学性能检验Ｂ.钢筋接头宜设置在受力较小处

Ｃ.受力钢筋的品种、级别、规格和数量须符合设计要求Ｄ.钢筋的保护层厚度≮25mm Ｅ.做好隐检记录

8．预应力筋张拉采用超张拉法时，其张拉程序为（ BE ）。

Ａ. 0→1.0σcon 持荷2min→σcon Ｂ. 0→1.05σcon 持荷2min→σcon

Ｃ. Ｂ.0→1.03σcon 持荷2min→σcon Ｄ. 0→1.05σcon E. 0→1.03σcon

9．施工组织总设计的主要内容有（ ABCE ）。

A.主要技术经济指标 B.施工部署和施工方案

C.施工总平面图 D.主要措施项目清单

E.施工总进度计划

10．单位工程施工组织设计的技术经济指标包括（ ACD ）。

A．总工期 B．单方造价 C．单方用工数 D．降低成本率 E．台班利用率

三、案例题（30分）

某接待室部分设计如图所示。墙体除注明外均为240mm厚。内墙面（包括入户处墙面）构造做法：18mm厚l：0.5：2.5混合砂浆底灰，8mm厚l：0.3：3混合砂浆面灰，满刮腻子2遍，刷乳胶漆2遍。天棚（室内、室外）构造做法：12mm厚l：0.5：2.5混合砂浆底灰，5mm厚l：0.3：3混合砂浆面灰，满刮腻子2遍，刷乳胶漆2遍。地面构造做法（包括入户处）：素土夯实，60mm厚C10混凝土垫层，20mm厚l：2水泥砂浆，400mm×400mm地砖面层，20mm厚1：2水泥砂浆贴瓷砖踢脚线，150mm高。外墙面、柱为水刷石。M-1、M-2洞口尺寸均为900mm×2400mm，C-1洞口尺寸为1500mm×1500mm, C-2洞口尺寸为1100mm×

1500mm.

问题：

四、案例题（20分）

《××装饰工程消耗量定额》（节选）

工作内容：

1.块料楼地面：清理基层、找平层、面层、灌缝擦缝、清理净面等过程。计量单位：m2

问题

1.编制答题纸表4.1“分部分

项工程量清单综合单价分析表”.

2.依据《建设工程工程量清单计价规范》编制“单位工程费汇总表”。该工程项目建设地点为城市，假设分部分项目的分部分项工程量清单计价合计207 822.00元，其中人工费32 500.00元；措施项目清单计价合计56492.50

元；其他项目清单计价合计l2123.00元；规费以人工费为基数计取，费率为30%，计算含税总造价。将有关数据和相关内容填入答题纸表4.2“单位工程费汇总表”。解答：

1. 表4.1 分部分项工程量清单综合单价分析表

2. 表4.2 单位工程费汇总表

五、案例题（30分）

表5.1 计算条件

图5.1 楼层框架梁KL1平法施工图

解答：

表5.2 框架梁KL1钢筋工程量计算表

范文五：2012年重庆市造价员考试真题

：号证考准

：业专

：名姓生考

2011年重庆市全国建设工程造价员执业资格考试试题

《工程造价基础知识》（A）

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意。)

1、招投标阶段工程造价的主要表现形式是（）。

A. 投资估算 B. 概算 C. 施工图预算 D. 承包合同价 2、《全国建设工程造价员资格证书》原则上要求每（）年验证一次。

A.1 B. 3 C. 5 D. 6

3、工程造价咨询企业资质有效期为（）年。

A.1 B. 2 C. 3 D. 甲级5年，乙级2年 4、关于建筑施工许可制度，说法正确的是（）。

A. 施工许可证是建设行政主管部门颁发给建设单位，准许建设项目开工的批准文件 B. 施工许可证是建设行政主管部门颁发给施工单位，准许施工单位开工的批准文件 C. 施工许可证是建设行政主管部门颁发给建设单位，准许施工单位开工的批准文件 D. 施工许可证是建设行政主管部门颁发给监理单位，准许施工单位开工的批准文件

5、普通诉讼时效期通常为（）年。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5 6、具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物是（）。

A.单项工程 B. 单位工程 C. 分部工程 D. 分项工程 7、S型曲线也称为（）。

A. 成本—时间曲线 B. 累计成本—时间曲线 C. 成本—累计时间曲线 D. 成本强度计划曲线

8、下列不属于建设项目组织风险的是（）。

A.管理工程师的能力 B. 安全管理人员的资历和能力 C. 人身安全控制计划 D. 一般技工的能力

9、在一些大型、复杂的建设工程中，发包人可以将专业性很强的单位工程发包给不同的承包人，这些承包人之间为平行关系，这时采用的合同类型通常为（）。

A. 工程承包合同 B. 单位工程施工承包合同

C. 专业分包合同 D. CM合同

10、合同法的基本原则不包括下列哪项（）。

A. 平等原则 B. 公平原则 C. 责权相等原则 D. 诚信原则 11、发包人的施工安全责任包括（）。

A. 执行监理人有关安全工作的指示

B. 严格按国家安全标准制订施工全操作规程 C. 加强对承包人员的安全教育

D. 授权监理人按照合同约定的安全工作内容开展监督检查

12、依据《标准施工招标文件》中的合同条款，以下关于发包人的义务说法错误的是（）。

A. 发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

B. 发包人应按照专用合同条款约定向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施的有关资料；发包人提供的资料供承包人参考，承包人需要自行确定这些资料的准确性。

C. 发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。 D. 发包人应保证承包人免于承担因发包人违法法律而引起的任何责任。 13、建筑工程的进度偏差＝（）。

A. 拟完工程计划施工成本－已完工程实际施工成本 B. 已完工程实际施工成本－已完工程计划施工成本

C. 拟完工程计划施工成本—已完工程计划施工成本 D. 拟完工程计划时间－已完工程计划时间

14、工程质量缺陷责任期一般为（）年。

A. 1 B. 2 C. 3 D.合理的使用寿命

15、根据我国《建设工程施工劳务分包合同示范文本》，工程承包人应在收到劳务分包人递交的结算资料后（）天内进行核实并给与确认。

A. 3 B. 7 C. 10 D. 14 16、装运港船上交货价是指（）。

A. FOB价 B. CIF价 C. FOS价 D. C&F价 17、下列不属于措施费的项目是（）。

A. 文明施工费 B. 临时设施费 C. 脚手架 D.劳动保护费 18、直接工程费中人工费的组成内容不包括（）。

A. 工资性补贴 B. 生产工人辅助工资 C. 职工教育经费 D. 生产工人劳动保护费 19、环境保护费的计费基础为（）。

A. 直接费 B. 直接工程费 C. 分部分项工程费 D. 间接费 20、社会保障费中不包括（）。

A. 养老保险 B. 失业保险 C. 意外伤害保险 D. 医疗保险

21、某新建项目，建设期为2年，第一年贷款500万元，第二年500万元，贷款各年均衡发放。

年利率10%，则第二年贷款利息为（）。

A. 50万元 B. 52.5万元 C. 75万元 D. 77.5万元 22、进口设备原价是指（）。

A. 进口设备离岸价 B. 进口设备到岸价 C. 进口设备抵岸价 D. 进口设备货价 23、以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额是（）。

A. 施工定额 B. 预算定额 C. 概算定额 D. 概算指标 24、工程建设定额中，分项最细、定额子目最多的定额是（）。

A．施工定额 B．预算定额 C．概算定额 D．概算指标 25、工程定额既要维持一定时间不变，又必须根据技术和管理水平进行必要的修改，体现了定额具有（）的特点。

A．科学性和艺术性 B．科学性和系统性 C．稳定性和统一性 D．稳定性和时效性 26、采用工程量清单计价的合同，在施工合同签订时尚未确定但实际又发生了的材料设备采购支出，应当从（）中支出。

A．措施费 B．计日工 C．暂估价 D．暂列金额 27、国有资金为主的工程项目一般是指国有资金占投资总额（）以上的项目。 A．30% B．50% C．70% D．90% 28、根据工程量清单计价规范，工程量计算规则的编制原则是以（）计算工程量。 A．工程实体净尺寸加上合理损耗 B．工程实体净尺寸加上施工措施

C．工程实体净尺寸加上施工措施和合理损耗 D．工程实体净尺寸 29、测定人工定额时，不计入定额时间的是（）。

A．有效工作时间 B．损失时间 C．休息时间 D．不可避免的中断时间

30、某施工机械循环一次由3个步骤组成，需要的时间分别是2、3、1分钟，该机械正常利用系数0.9，循环一次的产量为0.5m3，该机械的台班产量定额为（）m3/台班。

A．3.6 B．4.5 C．36.0 D．40.6 31、某种材料的供应价为180元/T，运杂费用为22元/T，运输损耗为15元/T，不需包装，采购保管费率为3%，则该材料的基价为（）元/T。

A．180 B．185.40 C．208.06 D．223.51 32、预算定额人工工日消耗量中，超运距用工是指（）。 A．实际运距与预算定额包含的运距之间的差异

B．预算定额取定的运距与劳动定额已包含的运距的差异 C．概算定额与预算定额中包含的运距的差异

D．预算定额与企业定额中包含的运距的差异

33、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于使用国有资金的建设项目，投资管理应实行（）。

A．审批制 B．备案制 C．核准制 D．登记制 34、建设项目可行性研究中，市场研究主要是回答建设项目的（）。 A．合理性 B．必要性 C．可行性 D．合法性 35、就标底和招标限价的本质，一般而言招标限价（）标底价。

A. 大于 B. 小于 C. 等于 D. 不一定 36、建设项目设计概算最基本的一级是（）。 A．建设项目总概算 B．单项工程综合概算 C．单位工程概算 D．分部工程概算

37、当初步设计已达到一定深度，建筑结构比较明确，能够计算出扩大分部工程（或扩大结构件）工程量时，宜采用（）编制工程概算。

A．概算指标法 B．概算定额法 C．预算定额法 D．类似工程预算法 38、施工图预算审查中，通过计算地面面层工程量复核地面工程预算编制结果并对楼面面层工程量预算准确程度进行判断的审查方法是（）。

A．重点抽查法 B．抽样审查法 C．分组计算审查法 D．筛选审查法 39、根据合同法理，建设工程招标投标中属于要约性质的是（）。 A．招标文件 B．投标文件 C．评标文件 D．中标通知书

40、某招标项目在投标截止时间前有2家投标人送达了合格的投标书；另有3家由于堵车在投标截止时间后10分钟送达了投标书，其中1家投标书不合格，则后续工作的正确做法是（）。A．不进行开标和评标，重新组织招标 B．对前2家投标人标书进行开标和评标 C．对4家合格标书投标人进行开标评标 D．由评标委员会决定是否开标评标 41、依法必须进行施工招标的工程，招标人自行招标时，必须具备（）的能力。

A．分析投标报价合理性和方案可行性 B．编制招标文件和组织评标 C．编制招标文件和自行评标 D．组织开标和自行评标 42、当招标人不具备招标控制价编制能力时，应当（）编制招标控制价。

A．委托项目监理公司 B．委托项目招标代理机构 C．委托有工程造价咨询资质的咨询机构 D．委托注册造价工程师 43、施工招标的开标会议由（）主持。 A．招标人或招标代理机构 B．评标委员会

C．招标管理机构

D．项目监理机构

44、评标委员会提出书面评标报告以后，招标人最迟应在投标有效期截止日前（）确定中

标人。

A．7天

B．15天 C．20天 D．30天

45、工程实施过程中，承包人提出的设计变更，应首先提交（）审查。

A．业主现场代表 B．项目监理机构 C．业主的造价工程师 D．项目设计单位

46、采用国内建筑工程施工合同示范文本签订的工程承包合同，工程变更若涉及到变更合同价款，56、施工投标文件出现下列情况时，应视为重大偏差的是（）。

A．文字表示的数值和数字表示的数值不一致 B．单价与工程量的乘积与总价不一致 C．投标文件无单位盖章和法人代表签字 D．中文和外文表述的内容含义不完全一致

57、因设计方的原因导致某工程混凝土浇注工作延期，采用网络图分析法分析，该项工作延误后应当在合同变更确定后，由（）提出变更价款的报告。

A．监理工程师 B．发包人 C．承包人 D．造价咨询机构 47、施工合同履行过程中，承包方向发包人索赔首先要做是（）。 A．在约定时间内向发包人提出索赔报告 B．在约定时间内向发包人提出索赔通知

C．索赔事件结束以后及时向发包人提交索赔报告 D．索赔事件发生后3天之内向发包人提出索赔通知

48、合同约定有工程预付款的，预付款的最迟支付时间是（）。

A．合同约定开工日前7天 B．合同约定开工日期后的15天内 C．合同约定开工日期后的3天内 D．工程实际开工后的3天内 49、按照我国《建设工程质量管理条例》的规定，外墙防水工程的保修期限为（）。 A.1年 B. 2年 C. 3年 D. 5年 50、施工招标工作中实行资格预审的目的不包括（）。

A．排除不合格的投标人 B．降低招标人的采购成本 C．提高招标工作效率 D．限制竞争 51、我国现行施工招标的评标方法主要有综合评分法和（）。 A．最低报价法 B．经评审的最低中标价法 C．最高限价法 D．指数分析法

52、按照索赔的合同依据，工程索赔可以分为（）。 A．合同明示的索赔和合同默示的索赔 B．合同外索赔和合同内索赔 C．费用索赔和工期延误索赔 D．可预见索赔和不可预见因素索赔 53、采用类似工程预算法编制拟建工程概算时，需要对（）进行调整以获得相应的概算指标。

A．建筑结构差异和价差 B．建筑结构差异和使用功能差异 C．工程量差异和价差 D．使用功能差异和工程量差异 54、设计概算审查时，对一些关键设备、重要装置、引进工程图纸不全的投资，宜采用（）进行审查。

A．查询核实法 B．对比审查法 C．联合会审法 D．比例分析法 55、施工企业进行“两算”对比，一般是指（）。 A．投资估算和设计概算对比 B．设计概算和设计预算对比 C．设计预算和施工预算对比 D．投资估算和设计预算对比

仍为非关键性工作，则承包方（）。

A. 可进行费用索赔和工期索赔 B. 可进行费用索赔，但不能进行工期索赔 C. 不能进行工期索赔和费用索赔 D. 可进行工期索赔，但不能进行费用索赔 58、某工程变更在合同中没有适合工程变更的价格，但有类似于变更工程的价格，则变更合同价款确定的原则是（）。

A．直接采用类似工程的价格

B．参照类似工程价格确定变更价格

C．由发包人和承包人协商确定一个新价格 D．由监理工程师决定一个变更价格 59、导致建设投资偏差的原因中，“投资规划不当”属于（）的原因。

A．客观原因 B．业主原因 C．设计原因 D．施工原因

60、建设项目竣工决算的内容中，真实记录各种地下地上建筑物、构筑物等情况的技术文件是（）。

A．竣工决算报告情况说明书 B．建设工程竣工图 C．建设项目交付使用资产明细表 D．竣工决算报表

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意；错选,本题不得分；少选，所选的每个正确选项得0.5分）

1、工程造价有效控制的途径包括（）。

A. 审查结算

B. 以设计阶段为重点的建设全过程的造价控制 C. 主动控制 D. 公开招投标

E. 技术与经济相结合

2、通常一个成功的项目应满足的条件有（）。

A. 满足预定的使用功能要求 B. 能使参建各方满意 C. 能与环境协调 D. 项目不发生变更 E. 项目质量最好或成本最低

3、建设项目目标动态控制的纠偏措施通常包括（）。

A. 合同措施 B. 组织措施

C. 市场措施 D. 经济措施 E. 技术措施 4、以下属于效力待定合同的有（）。

A. 限制行为能力人订立的合同 B. 以合同形式掩盖非法目的的合同 C. 无代理权人以他人名义订立的合同 D. 损害社会公共利益的合同 E. 无处分权的人处分他人财产的合同 5、关于建设工程造价咨询合同中咨询人的责任的说法，正确的有（）。 A. 咨询人的责任期就是建设工程造价咨询合同的有效期

B. 在咨询人责任期内，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿 C. 如果咨询人须向委托人赔偿，赔偿的累积总额不应超过除去税金的建设工程造价咨询酬金总额

D. 咨询人向委托人提供咨询服务，并不代替委托人的所有决策权，因此委托人承担采纳咨询人提供咨询成果可能导致的任何损失

E. 咨询人向委托人索赔不成时，不用赔偿委托人因此索赔带来的费用支出 6、下列可以终止合同的情形有（）。

A. 债权债务同归于一人

B. 在履行期满前，当事人一方明确表示或者已自己表明不履行主要债务 C. 因不可抗力不能实现合同目的 D. 合同解除

E. 债权人免除债务 7、总价合同通常适用于（）。

A. 工程量不大的项目 B. 技术不太复杂的项目 C. 新型的工程项目 D. 需要立即开展的项目 E. 设计图纸及各项说明完整的项目 8、直接工程费中的材料费包括（）。

A. 检验试验费 B. 运输损耗费 C. 保管费 D. 使用损耗费 E. 运杂费 9、间接费中的企业管理费包括（）。

A. 管理人员的工资 B. 固定资产使用费 C. 劳动保险费 D. 工会经费 E. 失业保险费 10、建筑工程利润的计费基础可以是（）。

A. 直接工程费 B. 直接费

C. 直接费+间接费 D. 直接费中的人工和机械费 E. 人工费 11、以下属于工程定额的有（）。

A. 工程造价信息 B. 清单计量规则 C. 价格指数 D. 概算指标 E. 投资估算指标

12、按照投资的费用性质，建设工程定额可以分为（）等类别。

A．行业通用定额 B．建筑工程定额 C．设备安装工程定额 D．专业专用定额 E．工程建设其他费用定额 13、工程量清单的暂估价主要包括（）的暂定价格。

A．人工费 B．材料单价 C．专业工程金额 D．计日工单价 E．基础工程 14、定额计价方法中，分项工程单价由（）组成。

A．人工费 B．材料费 C．间接费 D．机械使用费 E．规费 15、测定时间定额时，计时测定的主要方法有（）。

A．测时法 B．因素分析法 C．写实记录法 D．趋势预测法 E．工作日写实法 16、建设项目投资估算指标可以分为（）等层次。

A．建设项目综合指标 B．单项工程指标 C．单位工程指标 D．分部工程指标 E．扩大分部工程指标 17、建设项目决策阶段影响工程造价的主要因素有（）。

A．项目规模 B．建设选址 C．施工图设计 D．技术方案 E．设备方案 18、建筑工程概算的编制方法有（）。

A．资金周转率法 B．概算定额法 C．概算指标法 D．预算单价法 E．类似工程预算法

19、施工图预算对于项目投资方的作用主要体现在（）。

A．作为确定施工招标控制价的依据 B．为控制造价和资金使用提供依据 C．为安排调配施工力量提供依据 D．作为控制施工生产成本的依据之一 E．作为施工投标报价的参考 20、全部使用国有资金建设，经过批准可以采用邀请招标方式招标的情形有（）。A．项目技术复杂或有特殊技术要求，只有少数几家潜在投标人可供选择 B．涉及国家秘密、国家安全不宜公开招标的项目 C．集中建设的公共租赁住房项目

D．抢险救灾、时间紧迫不宜公开招标的项目 E．省级地方政府确定的重点工程项目

2010年重庆市全国建设工程造价员资格考试试题

《工程造价基础知识》（ A ）评分答案

二、多项选择题（共20题，每题2分，五个选项中，至少有两个正确选项，有一错误选项。错选不得分，少选，每一正确选项得0.5分。）

：号证考准

：业专

：名姓生考

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意。)

转载请注明出处范文大全网 » 重庆造价员真题（文档2篇）