叶枫70451681
范文一：楼梯扶手施工合同
楼梯扶手施工合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》的规定，结合本工程具体情况，双方经友好协商达成如下协议:
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、承包方式:包工包料
3、工程单价: 元/延长米，此单价含人工(工艺加工)、运输(装卸)、
机械、材料、安装、管理费、利润、税金及风险等所有可能发生的一切费
用。
5、工期:本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。
6、工程数量:按实际工程量结算。
第二条 甲方责任
1、 开工前，清除现场影响施工的障碍物，并负责向乙方提供用电接驳点。 第三条 乙方责任
1、 向甲方提供关于设计图稿或作法说明交甲方审定。
2、 严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全及环境规定。严格按照设计图稿和作法说明进行施工。
3、 乙方施工用电线电缆及机具自备，必须做到每天工完场清。
4、 由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因造成伤亡事故，由乙方承担一切责任和全部费用。
5、 乙方在施工过程中，对现场所有已完工程成品负有保护的义务，由于乙方原因损坏成品或半成品，乙方必须承担全部损失费用，此费用由甲方直接从乙方结算款中扣除。
第四条 关于工期的约定
1、 因甲方未按约定完成工作或因工作量变化设计变更，不可抗力情况下
1
影响工期，工期顺延。
2、 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 第五条 关于工程质量及验收的约定
1、 本工期作法说明，设计变更等施工及验收规范为质量评定验收标准。施工期间甲方有权随时对施工内容进行检查，如发现有与合同文件不一致或不符合标准的情况，可随时要求停工改正，直到合格为止。由于返工费用全部由乙方承担，且不予顺延。
2、 关于工程款结算的约定
1、 施工材料进入现场甲方向乙方付工程款50%，验收合格后两日内再付
工程款45%，留5%质保金，一年后无质量问题返还给乙方。
2、 合同一旦签定，如乙方在中途提出加价行为或中途退场或不履行合同，
甲方有权解除合同，且不予结算。
此合同从签订日期开始生效。
甲方: 乙方:
法人代表: 法人代表:
2012年 月 日
2
范文二：楼梯扶手施工合同
楼梯扶手施工合同
发包单位: (以下简称甲方) 承包单位: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商一致订立本合同:
工程名称:文山州西畴县新县一中(所有教学楼、宿舍楼)
1、工程名称:楼梯扶手;
2、承包方式.包工包料;
乙方包工包料，所有材料采购制作安装均由乙方负责。
3、承包项目及单价、做法见附图;
楼梯扶手单价为 110 元/M，立柱铁脚盖1.5元/个，不包括税费(若需开票另加5,)。
4、质量要求:
乙方在施工中，必须按规范施工，听从甲方安全指挥，提高工人意识，保证不违反安全规程，避免发生不必要的错误;
5、材料标准:面管50×50×1.2、立柱40×40×1.2、横管40×30×1.2、竖杆16×16×1.0
6、付款方式:
乙方在材料进场后，甲方应支付给乙方工程预付款 元，喷漆结束后验收合格甲方应付给乙方总价的70%，竣工验收合格后一个月内甲方应一次性付清余款(工程数量:按实际工程量结算)。
7、工期:自2015年 月 日至2015年 月 日。
8、安全:
(1)乙方自身造成的安全事故甲方负责抢救义务，乙方负全责。
(2)甲方其他施工项目造成的安全事故由甲方负全责。
9、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力并自
签订之日起生效，全工程验收通过且工程款付清时，本合同自行失效。
甲 方: 乙 方:
代 表: 代 表:
联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日
附图一
附图二
附图三
范文三：不锈钢楼梯扶手施工合同
不锈钢楼梯扶手施工合同
甲方：扬州市江都第六建设工程有限公司阿尔山项目部
乙方：
依照《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《安全生产法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公正、诚实信用的原则，甲方将承建的内蒙古阿尔山林业局2011年棚户区工程项目一标段18#、19#楼的楼梯不锈钢扶手工程委托给乙方施工，经甲乙双方共同协商，特订立本合同。
第一条 工程名称：内蒙古阿尔山林业局2011年棚户区工程
第二条 工程地点：阿尔山市伊尔施镇森警大队南侧
第三条 承包内容： 18#、19#楼不锈钢扶手
第四条 承包方式：包工包料。
第五条 结算方式及承包单价：
1、承包单价：不锈钢扶手制作安装元/m（以实际竣工验收数量为结算依据）。
2、结算方式：按每个单元Φ63管为施工具体延长米数×单价结算。
3、承包单价内已包含劳务人员基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费、劳动保护费、个人所得税、社会保障费、进出场旅差费、施工管理费、劳动保护用品费、保持现场安全文明施工、材料进出场费、竣工清理和产品检验等费用。
第六条 付款方式：
1、材料进场后，甲方付安装工程总价的50%，工程安装到70%后，拨付安装工程总价的30%，工程安装完毕验收合格后，拨付安装工程总价的15%，余款5%作为回访押金，一年后无质量问题一次性支付。
2、付款时乙方应按甲方的财务管理制度执行。
第七条 工期：乙方提前进场下料焊接，甲方负责安排场地，按照甲方指定时间安装，安装时间为15天，如有客观原因引起的延期开工、中途停工等经甲乙双方协商后，工期顺延。
第八条 安全问题：
1、参加施工的人员全部由乙方招聘，工人的技术、身体素质（年龄、健康情
况）都要符合相关要求，遵守甲方的各项奖罚条例和各项规章制度，工人进场必须向甲方提供身份证。
2、乙方应配合好甲方做好现场文明施工。如发现有违章作业和喝洒、打架、闹事行为，甲方有权令其停工。并行使处罚不少于壹千圆/次。如因乙方自己原因造成的安全事故一切应由乙方自己负责解决。发生其它安全事故一切由责任方负责，情节严重则交由相关法律机关处理。（并保护好现场有待处理）。
第九条 材料要求及工程质量等：
1、材料：Φ63钢管厚度1.2mm、Φ51钢管1.0mm、Φ22钢管0.7mm、
2、施工标准：大杠净高不低于90cm，六层平台不低于120cm，板拍管距不大于11cm，楼梯间距不大于30cm。
3、本工程质量要求为“合格”，乙方必须严格按照图纸承包内容内技术要求和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工。工程质量不符合规范的无偿维修及返工。扶手大样参照老伊尔施棚户区的样式制作，并随时接受业主监督及质监站的现场检验，并为抽查、检验提供便利条件，如果抽查扶手的材质有一项指标不合格则承担由此产生的一切后果。乙方必须按有关规定提供材料的产品质量合格证。
4、工程完工后，应该做到工完料尽场地清。乙方人员在施工中必须做好现场的半成品材料保管和成品保护，如造成损坏照价赔偿，安装结束后，必须办理文字交接手续移交给甲方，否则发现损坏只能算乙方的。
第十条 违约责任及解决合同纠纷方式：如一方违约，违约方承担一切责任；解决方式：双方协商解决或在甲方所在地法院裁决。
第十一条 本合同一式两份，甲方一份、乙方一份，具有同等的法律效力。 第十二条 自双方签字之日起生效，工程完工结算价款付清后自行失效。
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日 年 月 日
范文四：楼梯扶手施工合同(改)
楼梯扶手及围护结构制作安装合同
甲 方： 新乡市第二建筑工程有限公司
乙 方：
根据国家有关法律规定，遵循平等、自愿和诚实守信原则，经双方协商就 71762部队公寓楼1#、2#、3#、4#楼不锈钢楼梯扶手、栏杆制作 安装、 施工事宜，达成如下协议：
一、工程概况
1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：
4、承包方式：由乙方根据设计及建设单位方案要求，对该工程焊条等），按包质量、包进度、包工包料、包验收交工、破坏性检验、检验检测等工作内容的承包方式进行施工承包。
5、工程量依实结算，每延米
二、工程质量和材质要求
1、①②楼梯扶手、安全围护结构:采用不锈钢材质管材，分为Φ51面管; 平管Φ38 立柱Φ51 竖管Φ厚；②栏杆：平管Φ40 1.0 厚, 立管Φ25 0.7 厚；
2、工程质量：执行建设单位的招标文件（同时达到国家现行质量验收评定标准合格等级及设计要求) ，保证验收合格;
3、相关材质的技术要求（执行建设单位的招标文件及设计和变
更要求，参照现行国家相关规范）。
结算时以甲方最终签字确认的实际完成工程量结算。本合同范围
工程量或项目如有增减调整，凭甲方签字确认的工程洽商核定表计入结算。
综合单价含市场材料价格风险和安全风险等一切费用在内的包
干固定价，含乙方完成单位工程量所需要的技术材料费、，检测费、运费、管理费、利润以及做好环境保护、安全文明生产，直至竣工验收合格。
四、付款方式
1、 本合同签定后，施工结束具备验收条件支付工程进度款到预
算总造价的 ; 竣工验收合格后，支付工程进度款到总造价的100%。
2、甲方不能按照合同节点支付乙方工程款，乙方有权停工，由
此造成的工期延误及经济损失由甲方全部承担，不得追究乙方违约责任。如因乙方原因造成的工期顺延，甲方不予顺延工期，乙方应承担因工期延误造成的一切损失及相关责任。
五、合同工期
从年月日 至年月甲方正式进场施工通知为准，总工期 25 天。如甲方原因造成的停工、返工，经甲方核准后相应顺延。如因乙方原因造成的工期顺延，
每延误一天处罚总工程款的3%；工期严重滞后时，甲方有权另行安排施工队伍施工，已完工程量不予结算。
六、工程量的确认
工程量计算方式：实际工程量经双方测量认可。
七、材料要求
材料在进场前7日内，乙方需向甲方提供产品生产厂家的营业执
照（副本）复印件、生产许可证复印件以及相关产品检验证书、合格证。实物样品原件存档，并经甲方检验认可后方可进场。
如进场材料质量与所报样品不符，达不到封样要求，乙方应无偿
返工并承担由此造成的工期延误及费用的损失。
乙方施工期间，甲方有权要求乙方做破坏性检测，损失由乙方承
担。否则，甲方可根据具体情况要求乙方进行返工、重做、并接受甲方相应处罚。
八、甲乙双方职责
1、甲方职责
负责提供乙方施工用电源；如因提供不及时而影响工程进度，工
期相应顺延。
甲方对乙方工程质量进行监督检查，工程竣工后应14日内及时
组织验收，按约定支付工程款。
2、乙方职责
遵守施工现场的各项安全文明施工制度，执行国家、地方和项目
制定的各项安全管理规定和措施，服从甲方现场负责人的指挥。乙方施工人员的安全由乙方自行派人到现场负责管理，若因乙方原因发生安全事故（包括造成对他人或第三人伤害事故）造成的损失由乙方全部承担，甲方不承担任何连带责任。
乙方书面委派现场负责人，并将授权委托书交至甲方备案。现场
负责人全权负责现场施工管理工作，必须在职在岗，离开时向甲方报告。
在施工期间，应注意成品保护，不得损坏甲方已完工程，如有损
坏，乙方应按甲方要求修复或按实际损失予以赔偿。
乙方在合同签订后三日内，依据设计、建设单位及相关规范要求，绘制施工样板图，经审查合格后进行施工。出现弄虚作假或偷工减料等不正当行为，甲方有权单方终止合同，由此造成的一切损失均由乙方承担。
九、保修
工程质保期为两年（以工程“竣工验收合格”日期为准，顺延两
年时间为质保期）。质保期间内发生的因材料、制作、施工的质量问题（人为、不可抗拒因素除外），乙方应在接到甲方通知后24小时内，委派技术人员免费维修。
十、竣工验收
乙方应完成所有工作，并自检自验合格后。以书面形式通知甲方
组织验收，验收以最终整体竣工验收合格为准。
竣工验收前日内，乙方向甲方递交符合交工要求的资料一式 叁 份。
十一、合同纠纷的解决方式：
双方应严格执行本合同的规定，履行中若发生纠纷，双方应本着
实事求是的原则协商解决；如协调不成，双方均可向所在地管辖的人民法院解决。
十二、其他
本合同未尽事宜，双方另行商议补充协议予以明确。如协商不成
可提交工程所在地人民法院进行诉讼裁决。本合同一式 叁 份，双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
年 月 日
范文五：室内楼梯扶手栏杆施工合同
**********办公室维修工程施工合同
甲方：***********
乙方：***********
甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法规，遵循平等、互惠互利的原则，就******21楼办公室维修工程承包施工事宜，双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：********21楼办公室维修工程
2、工程地点：********21楼
3、承包范围：办公室内墙面清理、墙面乳胶漆、门窗修理并重新刷漆
4、承包方式：包工包料
二、合同价格
1、本合同为固定单价合同，据实结算。
2、单价：清单价后附（含税）。
3、合同暂定总价：12280元（大写：人民币柒万贰仟元整）
4、综合单价包括施工单位为完成本合同施工任务而必须发生的人工、材料、检测费、机械费、施工管理费、利润、规费、安全文明施工费及为保证施工质量而发生的一切费用。
三、付款方式：
根据工程进度，甲方向乙方支付工程进度款。工程款支付进度详见下表：
备注：甲方支付至结算总价95%的款项时，乙方需要提供包含保修款的全额发票。 四、材料品牌及质量标准
1、本工程全部材料均由乙方自行采购供应，乙方采购的材料必须符合国家标准。若乙方采购的材料若不符合质量要求或差异，应禁止使用。对工程造成的损失由乙方负责，乙方若将不合格材料或伪劣材料用于工程，一经发现应无条件停工整改，并按甲方要求承担壹仟至叁仟元（￥1000.00元至￥3000.00元）违约金，承担由此造成的一切损失。违约金及损失直接从当期工程款中扣除。
2、本工程以《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）、《建筑安装工程质量验收统一标准》（GB50300-2001）等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准，提供工程完工验收合格的竣工验收资料。 3、工程完工应做到工完场清，并通过建设单位、监理单位组织的工程竣工验收。
五、工期
1、工期：____天。开工日期： 竣工日期： (工程完工且经甲方验收为准)。
2、因甲方责任影响工期，工期顺延。
3、若因设计变更或非乙方原因造成的停电8小时以上，工期顺延。
4、若因乙方责任不能按期完工，每逾期一天承担违约金2000元，从当期工程款中直接扣除。
六、甲方的责任
1、甲方委派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。若更换驻工地代表，需提前3个工作日通知乙方。后任驻工地代表延续前任的工作，承担相应的责任。
2、依照合同条款支付工程款。
七、乙方的责任
1、乙方委派_************）为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保
质保量按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。若更换驻工地代表，需提前3个工作日通知乙方。后任驻工地代表延续前任的工作，承担相应的责任。乙方每更换一次驻工地代表，承担人民币壹仟元整（￥1000.00元）的违约金。
2、乙方负责及时进场，组织设计施工、保质保量，按有关规定提供检验报告、合格证等；
3、乙方应及时办理工程的检查与验收手续，并收集整理与工程进度相适应的工程相关验收资料。
4、乙方不得随意变更施工组织方案，如有变更须经甲方签字认可。
5、乙方对因产品质量及施工造成的质量问题，应负责维修或者更换直至成品质量达到要求，由此造成工期上的延误由乙方承担，造成其他损失由乙方承担，赔偿金额双方协调解决。
6、服从甲方的管理，负责施工人员的安全施工，若造成安全事故，一切责任由乙方负责。
7、负责施工区域内的防盗工作，做好施工人员的教育和管理工作，不得发生斗殴事件，每发生一次无论对错承担违约金200元，并承担由此造成的经济责任和法律责任。
8、负责施工期间的文明施工，如有违反，则乙方以每人每次200元向甲方承担违约金。
9、以上违约金及赔偿款直接从当期工程款中扣除。
10、乙方若未按照合同规定时间完工或者所施工部分达不到质量验收标准，则不合格部分所涉及到的单层整体已完工工程的工程款不予支付，且甲方有权要求其退场。
八、施工要求
本合同执行国家、地区最新相关规范、标准及规定，且以最严要求为准，具体施工要求按湖北省楼梯栏杆05ZJ401号标准图集执行。
九、工程验收与移交
1、工程具备竣工验收条件，乙方提前3个工作日通知甲方。由甲方、监理方组织验收。对不合格工程部分，乙方应按甲方的要求整改，达到验收合格标准；
2、工程竣工验收合格后，乙方不得以任何经济纠纷理由和其他任何理由拒绝交付工程。
十、违约与争议
1、违约
1.1 当发生下列情况时，乙方承担违约责任，除按本合同相应条款执行外，每一违约事项乙方按合同价款的3%向甲方支付违约金；
1.1.1 因乙方原因达不到本合同约定的质量标准；
1.1.2乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务；
1.2 因乙方原因不能按照本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工每逾期一天罚款2000元，从当期工程款中直接扣除。逾期超过10天仍未完工的，甲方有权解除本合同，乙方应按合同金额20%承担违约金。
2、本合同项下，乙方应当承担的责任及造成甲方的损失，如甲方代为承担赔偿责任的，甲方有权就代承担的及自身损失从应付乙方的款项中先行扣除。
3、甲乙双方在本合同履行过程中若发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方均可向工程所在地人民法院提起诉讼；
十一、其他事项
1、本合同未尽事宜，甲乙双方协商可另行签定补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。
3、本合同经双方代表签字盖章后生效，工程验收合格后质保期满后本合同自行终止。 十二、附件
附件1（工程质量保修书）是本合同的重要组成部分，与本同具有同等法律效力。 甲方：******************** 乙方：********************
法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 年 月 日 年 月 日
附件1
工程质量保修书
甲方（全称）：*************
乙方（全称）：***********
为保证*******室内楼梯扶手栏杆工程在合理使用期限内正常使用，甲乙双方协商一致签订本工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围**********1-6号楼、8号楼、9号楼、20-28号楼室内楼梯扶手栏杆工程。
二、质量保修期
质量保修期从工程竣工验收之日起计算，双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：************1-6号楼、8号楼、9号楼、20-28号楼室内楼梯扶手栏杆工程保修期为壹年。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后3天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用根据甲方的实际支出从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保构件的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担所有损害赔偿责任。
4、通讯方式：电话、邮件、信函、传真等。
四、质量保修金的支付
工程质量保修金按工程决算总价的5%计算，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价
款的5%。
五、质量保修金的返还
乙方在质量保修满壹年并履约了质量保修责任后，甲方将保修金全额（无息）支付给乙方。
六、其他
双方约定其他质量保修事项：
本工程质量保修书为合同的组成部分，由合同双方共同签署。
甲方：********************* 乙方：********************
法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 年 月 日 年 月 日
