无证斋
范文一：钢结构住宅所具有的十大优势
钢结构是指用钢板和热扎、冷弯或焊接型材通过连接件连接而成的能承受和传递荷载的结构形式。具有抗震性、抗风性、耐久性、保温性、隔音
性、健康性、舒适性、快捷、节能等十大优势。
抗震性:低层别墅的屋面大都为坡屋面，因此屋面结构基本上采用的是由冷弯型钢构件做成的三角型屋架体系，轻钢构件在封完结构性板材及石膏板之后，形成了非常坚固的"板肋结构体系"，这种结构体系有着更强的抗震及抵抗水平荷载的能力，适用于抗震烈度为8度以上的地区。
抗风性:型钢结构建筑重量轻、强度高、整体刚性好、变形能力强。建筑物自重仅是砖混结构的五分之一，可抵抗每秒70米的飓风，使生命财产能得到有效的保护。
耐久性:轻钢结构住宅结构全部采用冷弯薄壁钢构件体系组成，钢骨采用超级防腐高强冷轧镀锌板制造，钢结构房屋可有效避免钢板在施工和使用过程中的锈蚀的影响，增加了轻钢构件的使用寿命。结构寿命可达100年。
保温性:采用的保温隔热材料以玻纤棉为主，具有良好的保温隔热效果。用以外墙的保温板，有效的避免墙体的“冷桥”现象，达到了更好的保温效果。
100mm左右厚的R15保温棉热阻值可相当于1m厚的砖墙。
隔音性:隔音效果是评估住宅的一个重要指标，轻钢体系安装的窗均采用中空玻璃，隔音效果好，隔音达40分贝以上;由轻钢龙骨、保温材料石膏板组成的墙体，其隔音效果可高达60分贝。
健康性:干作业施工，减少 金属屋面防水 钢结构厂房防水 www.haoroof.com docc 废弃物对环境造成的污染，房屋钢结构材料 可100%回收，其他配套材料也可大部分回收，符合当前环保意识;所有材料为绿色建材，满足生态环境要求，有利于健康。
舒适性:轻钢墙体采用高效节能体系，具有呼吸功能，可调节室内空气干湿度;屋顶具有通风功能，可以使屋内部上空形成流动的空气间，保证屋顶内部的通风及散热需求。
快捷:钢结构工程当中全部干作业施工，不受环境季节影响。一栋300平方米左右的建筑，只需5个工人30个工作日可以完成从地基到装修的全过程。 环保:材料可100%回收，真正做到绿色无污染。
节能:全部采用高效节能墙体，保温、隔热、隔音效果好，可达到50%的节能标准。
范文二：与同类产品比较所具有的优势
我们公司独有的优势：
1、我们的稳定性是别的公司望尘莫及的，承载技术是TCP\IP socket，只要您购买的人数我们都可以承载。别的公司是做一个网页嵌入YY就基本成形了，用的老式的网络长链接技术，房间承载200人左右就瘫痪了，或者说就奔溃了，我们的负载能力是千万平台级别的，其他网络建站公司是企业网站百人级别的。
2、我们的平台技术，在您购买的人数之内，可以随便开设房间，我们按人数卖产品。别的公司只是按房间卖产品。像您这么大规模的公司，涉及这么多金融领域，买一款产品，多个领域共同使用，这也是我们独有的优势。
3、我们可以使用自己研发的视频直播技术，技术支撑是flash+ nodej，当然也可以用YY。别的公司只能用YY。
（1）我们的视频直播技术有视频带宽做保障，可以保证您购买的人数观看流畅。YY的免费视频在人数较多之后，会出现没有图像，卡帧的情况。
（2）我们的视频技术可以完全屏蔽广告，保护客户信息安全。使用YY的话会有您无法阻止的飞屏广告，试想一下，如果导师在讲课，马上要进行一次重要的喊单，这时候屏幕中间飞进来一个或者几个恶性飞屏广告，对您会不会造成影响呢？
（3）另外，我们的技术是将您所有的用户信息储存在您自己的服务器上，确保这些您最珍贵的信息绝对安全。
（4）我们的技术，更换讲师不需要刷新，新课程直接出现在视频直播框中。
4、我们自己研发的CRM客户信息集成管理体系，这个系统月下旬上线，客户信息集成，后台统一管理，不用再在页面内进行营销；可以清晰看到客户经理的工作进度，客户的等级划分；具有专属于客户经理私人推广链接等功能（完善之后将会详细为您介绍）。
另外：定制的功能很多，弹出的页面，个性化的修改，这个主要看您的需求。
范文三：施工合同变更后所具有的违约责任的承担方式
施工合同变更后所具有的违约责任的承
担方式
篇一:2015监理工程师再教育考试试题88分
10.根据《注册监理工程师管理规定》，申请初始注册者，可自()提出申请。逾期未申请者，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册。
A(执业资格考试通过后3年内
B(资格证书签发之日起3年内
C(执业资格考试通过后5年内
D(资格证书签发之日起5年内
11.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业不及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理;逾期不办理的，可处以()以下的罚款。
A(1千元以上1万元以下
B(5千元以上1万元以下
C(1万元以上2万元以下
D(2万元以上3万元以下
12.根据《工程建设重大事故报告和调查程序规定》，重大事故的调查由事故发生地的市、县级以上建设行政主管部门或国务院
有关主管部门组织成立调查组负责进行。调查组由建设行政主管部门、事故发生单位的主管部门和劳动等有关部门的人员组成，并应邀请人民检察机关和()派员参加。
A(建设单位
B(监理单位
C(施工单位
D(工会
13.根据《合同法》，执行政府定价或者政府指导价的合同，逾期交付标的物的，计价原则是
()。
A(遇价格上涨时，按照新价格执行
B(遇价格上涨时，按照原价格执行
C(无论价格升降，均按原价格执行
D(无论价格升降，均按新价格执行
14.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，下列工程中按照建筑安装工程费分档定额计费方式计算收费的是()。
A(设备安装工程
B(房屋建筑工程
C
(市政工程
D(公路工程
15.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生
产管理人员配备办法》，建筑施工劳务公司安全生产管理机构内的专职安全生产管理人员至少为()人。
A(1
B(2
C(3
D(4
16.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人提出的安全防护措施()。A(经工程师认可后实施，并由承包人承担安全防护措施费用
B(经工程师认可后实施，并由发包人承担安全防护措施费用
C(经安全行政管理部门认可后实施，并由发包人承担安全防护措施费用
D(经安全行政管理部门认可后实施，并由承包人承担安全防护措施费用
17.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后付款，但卖方直至2000年6月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方应当按照每千克()元向卖方付款。
A(90
B(100
C(110
D(120
18.下列叙述中，()不属于我国节约能源的基本政策。
A(开发与节约并举
B(节能优先，效率为本C(坚持源头控制与存量挖潜
D(发挥市场调控机制，避免政府干预
19.根据《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》，防止人员和物料坠落，作业层脚手板与建筑物之间的空隙大于()cm时应作全封闭。
A(10
B(15
C(20
D(25
20.根据《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》，模板工程按相关规定编制施工方案后，由
()审批签字。
A(施工项目经理
B(施工单位法定代表人
C(施工单位技术负责人
D(施工单位分管负责人
21.根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，监理人调换总监理工程师须事先经()同意。
A(政府主管部门
B(委托人
C(承包人
D(质量监督机构
22.监理单位未正确履行合同义务导致工程造成实际损失时，
监理单位应承担()。
A(违约赔偿责任
B(主要赔偿责任
C(连带赔偿责任
D(赔偿责任
23.根据《合同法》，要约生效的条件是()。
A(要约人向受要约人发出要约
B(要约人与受要约人共同在要约文件上签字
C(受要约人作出有效承诺
D(要约以任何形式到达受要约人
24.根据《注册监理工程师管理规定》，注册证书和执业印章是
注册监理工程师的执业凭证，其有效期为()年。
A(2
B(3
C(4
D(5
25.根据《建设工程质量管理条例》和《建设工程安全生产管
理条例》，工程监理单位元和监理工程师受建设单位委托实施监理时，其一般责任范围是()。
A(应对建设工程施工质量和安全生产承担监理责任
B(应对建设工程施工质量和安全生产承担连带责任
C(只承担建设工程安全生产的监理责任
D(只承担建设工程施工质量的监理责任
26.委托人调整了工程的建设规模，致使监理工作的范围缩小、工作量减少时，下列关于监理酬金调整的说法中，正确的是()。
A(调整建设规模导致监理工作的减少是委托人的原因，约定的监理酬金不应调整
B(因该部分监理工作不再进行，委托人应补偿监理人损失的利润
C(按删减工程的工程概算占总概算的比例相应减少正常监理工作约定的酬金
D(按监理人提出的该部分工程预计的监理工作时间占约定监理期限的比例相应减少正常监理工作约定的酬金
27.根据《合同法》，下列合同中可变更的合同是()的合同。
A(一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益
B(以合法活动掩盖非法目的
C(因重大误解而订立
D(损害社会公共利益
28.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，工程具备隐蔽条
件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检合格后，应以书面形式通知工程师验收。工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过()小时。
A(12
B(24
C(48
D(72
29.根据《建筑法》，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当()。
A(直接指令设计单位改正
B(报告建设单位要求设计单位改正
C(直接修改工程设计图纸
D(报告政府主管部门要求设计单位改正
30.根据《合同法》，债权人领取提存物的权利，自提存之日起()年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。
A(1
B(3
C(5
D(10
31.评标价是指()。
A(标底价格
B(中标的合同价格
C(投标书中标明的报价
D(以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值
32.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，水平支承结构的容许挠度应不超过()。
A(L/100
B(L/150
C(L/200
D(L/250
33.根据《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》，建筑施工企业应当组织不少于()人的专家组，对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。
A(3
B(5
C(7
D(9
34.招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是()。
A(初步设计编制的概算价
B(施工图设计编制的预算价
C(投标书中标明的报价
D(评标委员会算出的评标价
35.项目监理机构在建设工程施工准备阶段安全监理的主要工
作内容包括()。
A(编制危险性较大工程旁站监理方案
B(编制危险性较大工程专项施工方案
C(编制施工应急救援方案
D(审查施工组织设计中的安全技术措施
36.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由()。
A(事故发生单位所在地人民政府负责调查，事故发生地人民政府派人参加
B(事故发生地人民政府负责调查，事故发生单位所在地人民政府派人参加
C(事故发生单位所在地人民政府和事故发生地人民政府共同负责调查
D(国务院安全生产监督管理部门负责调查，两地人民政府派人参加
37.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，因承包人的原因不能按期开工，()后推迟开工日期。
A(应经工程师批准
B(应经建设行政主管部门批准
C(需承包人书面通知工程师
篇二:《工程建设合同管理》试卷
《工程建设合同管理》试卷一(判断题:每题1分，共15题，“?”表示正确“×”表示错误1(具有法人地位的建设T程施:r单位就能成为建设施工合同的主体。 (?) 2(合同的公证由:l:商行政管理机构办理，合同的鉴证由公证机构办理。 ( )
3(无效合同可由当事人双方协商后确认。 (?) 4(法人下属的独立核算经济实体不履行他所签订的合同义务时该法人不承担任何责任。(?)5(监理招标的评标，业主应主要关注投标单位报价的高低和报价取费项目的合理性。( ) 6(双方签订《建设T程委托监理合同》中注明“本合同自 年月 日开始实施，到 年月 目完成”就是监理合同的有效期。 ( )7(建设工程施工合同属'丁诺成合同。 ( )8(合同履行中的抗辩权是指在双务合同的履行中，双方都应该履行自己的债务。一方不履行或， 者有可能不履行时，另一方可以据此拒绝对方的履行要求。 ( ) 9(无效合同从被确认之日起即失去法律约束力。 (? ) lO(经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人可进入现场参与施工。 (? ) 11.承包人负责采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检捡和试验，不合格的不得使用，检验试验费用由承包人承担。 (?)12.进行工程计量时，对承包商超挖的土方不应给予计量。 (?)13.施工合同通用条款规定出现四种情况时，可以对合同价款进行相应的调整。发生上述事件后，承
包人应当在情况发生后(7矢内，将调整的原因，金额以书面形式通知工程师。 ( )
14(设置资格预审的工程招标，凡资格预审阶段评定过的条件在评标时不再作为判定条件。
15(监理合同协议终止，约方双方应有的权利和应承担的责任也相应终止。? 二、单项选择题:每题的选项中，只有1个最符合题意。 1(参加合同法律芙系，依法享有相应权利，承担相应义务的当事人指的 (合同法律关系主体) 2(无权代理，是 (无权代理行为不能转化为合法的代理行为) 3(施工合同示范文本中要求，由(发包人)投保建筑工程一切险。 4.下列关系当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是(部分影响合同的效力) 5.由于当事人的疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确(事后未能能达成补充协议，则该部分费用应由(义务人承担) 6(当事人向仲裁机构提出变更对白己合法权益有严重侵害条款的请求后(当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同) 7(合同中当事人约定了违约金，也约定了定金，合同履行过程中发生违约后(D )A、未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿 B、违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任 c、术违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D、违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任 8(施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使(不安抗辩权)9(当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑:而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时，应以(书面函件)为准。
10(根据施(r特点和现场条件划分合同的工作范围时，主要考虑的因素不包括(施工现场条件) 11(按照招投标法律和法规的规定，开标后允许(D ) A、没标人更改投标书的内
容和报价 B、投标人再增加优惠条件C、评标委员会对投标书中的错误加以修正
D、招标人更改招标文件中说明的评标、定标办法 12.在选择工程施工分包人方面，监理人有(认可权和否决权) 13.《建设丁程委托监理合同》规定，(选择分包人的认可权)不属于委托人的权利。14(对监理工作的要求应当符合(《建设工程监理规范》)规定。15-关于工程师对施工进度的监督的描述错误的是(c) A、承包商每天应向工程师提交进度报告。B、工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度。 c、工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任。 D、工程师有权批准合同工期顺延 16(委托人的义务中的协调主要指的是(委托人与外部关系) 17.《建设工程委托监理合同》规定，(发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时问)应属于附加监理工作内容。 18.施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程但随后发现材料有质量问题，此
时应由 (承包人不承担发生的费用，相应顺延工期) 19.施工合同示范文本规定，由承包人采购的材料设备在使用前要进行检验试验(工作由承包人负责，费用由承包人负责)。 20.施工合同示
范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释， 下列排序正确的是(中标通知书、专用条款、标准、规范及有关技术文件)。 21(施工中，承包人要求使用特殊工艺，经工程师认可后实施，应由(承包人办理申报手续，承包人承担有关费用) 22(施工合同示范文本规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照(增加的费用由发包人承担，延误的工期相应顺延。)处理。 23.施工合同示范文本中规定，发包人的主要工作有(开通专用条款约定的施工场地内的交通干道) 24(施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是(专用条款 ) 25(施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为(承包人索赔要求已经认可) 26、由(工程量变化和设计变更)造成竣工工期推迟，经监理T程师确认，工期相应顺延。 27(往我国，经济合同的仲裁是属丁(A)A、司法性质B、一裁二审c、一裁终审D、复议裁决 28(建设一L程招标准备阶段的工作由(C)完成。 A、建设行政主管部门 B、招标代理机构 C、招标人D、监理公司 29.由予不可抗力的发生，T程所需清理、修复工作的费用承担者应为(发包方) 30.施工单位按合同约定的时间向监理工程师提交己完工程量的报告，工程师应在(7天内)予以计量。 31?当事人无法预见和控制的法律事实才属于“事件’’范畴，合同一方当事人提出变理合同要求，在 双方就变更内容协商期间，
合同应(D )。 A、立即停止执行 B、宣告无效C、继续有效 D、对要求变更的条款部分无效 32._监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为(从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止)。 33.由丁设备制造原因试车达不到验收要求时，由(没各采购方)承担修理和重新采购的费用。 34.招标代理行为属于(A )
35(施工企业的法人是指(C )A、依法成立的建筑公司 B、公司总经理 C、合同签字人D、公司股东大会 二、多项:选择题:每题的各选项中，有2个或2个以上符合题意。l.下列导致委托代理关系终止的是( )。B、代理期限届满或代理事项完成 c、被代理人取消委托或代理人辞去委托 D、代理人死亡或代理人丧失民事行为能力 E、作为代理人或被代理人的法入终止 2.合同无效的法律厉果是(A、返还财产 B、赔偿损
失)。 3.合司履行地点没有约定或约定不明确，下列确定方法的表述，正确的是( )。
A、给付货币的，在给付货币一方所在地履行 B、交付不动产的，在不动产所在地履行
C、交付动产的，在接收动产一方所在地履行D、履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行E、除货币和不动产外的其他标的在接受义务一方所在地履行 4(招标阶段的主要工作内容有(A、发布招标公告 B、资格预审 C、编制招标文件)。5(《建设1:程
委托监理合同》规定，监理人对( )有建议权。A、生产]-艺设计变更 B、工程分包人的资格 C、确定设计标准 D、调换承包人工作不力的有关人员 E、选择总承包人6(监理八的附加工作包括( )。A、非监理人原因而终止的监理业务的善后工作 B、恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间 C、非监理人原因使监
理工作延误增加的工作量D、非监理人原因承包合同不能按时竣工而延长的监理时间E、委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准。7(属于无效合同的情况包括( )A、一方以欺诈的手段订立合同损害对方当事人的利益 B、以不合理的低价将破产企业的财产卖给他人 C、合同标的实现损害社会公共利益
D、与对方恶意串通损害第三人利益E、一方乘人之危订立显失公平的合同损害对方合法权益8(施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括( )。A、有利于本地区的承包商 B、有利于本系统的承包商 C、施工内容的专业要求D、避
免施工现场的交叉干扰 E、对项目建设总投资的影响 9(承包商向业主索赔成立的条件包括( )A、由于业主原因造成费用增加和T期损失 B、由于工程师原冈造成费用增加和，工期损失 C、由丁j分包商原冈造成费用增加和工期损失 D、按为定提交了索赔意向 E、提交了索赔报告 10(按施工合同示范文本规定，应由承包人承担的工作不包括( )。A、确是水准点和坐标控制点 B、将施工所需电讯线路从施工场地外接至专用条款约定的地点 C、
提供进度统计报表 D、提供和维修围栏设施E、做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护 11(下列关于施工合同履行过程中。有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有( )A、工埋师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求 B、工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收 C、工程师未能参加验收应视为该部分工程合格D、发包人可不承认工程师未能按时参加，承包人单独进行的试车记录 E、由于工程师没有参与验收，则不能提出对已隐蔽的工程重新检验的要求 12(施工合同通用条款中，工程师的确认，说法错误的是( ) A、只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计算B、承包人收到通知未参加计量，工程师白行计量的结果有效 c、工群师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加 D、承包人原因造成返工的工程量不予计量E、工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效 13(下列关于竣工验收的提法正确的是( )A、对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收 B、竣工验收后承包人与发包人签定工程质量保修书 C、工程严禁任何部分甩项竣工D、工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工日，为承包人修改后再次验收通过之日E、竣工验收合格的工程移交发包人使用 14(发包人出丁某种需要希望工程能提前竣工，则应做的工作不包括( )。 A、向承包人发出必须提前竣工的指令 B、与承包人协商并签订提前竣工协议 C、负责修改施工进度计划D、为承包人提供赶工的便利条件 E、减少对工程质避的检测试验项目
15(构成合同法律关系的要素包括(A、主体C、客体E、内容) 16(法人麻具备的条件是( )。 A、有行政土管部门的明确授权 B、有必要的财产和经费C、有白己的名称、组织机构和场所 D、能够独立承担民事责任 E、按照法定程序成立
17(承担违约贡任的形式可以是( ) A、受损害方向保险公司索赔 B、继续履行 C、采取补救措施 D、赔偿损失 E、施工的专业技术特点 18(选择招标方式时主要考虑因素包括( )。 A、工程项目特征 B、图纸和技术资料的准备情况 C、招标单位的管理能力 D、业主与某一施工单位的关系E、施工的专业技术特点 19(按照监理合同规定，业主对监理单位提交的支付通知书中部分酬金项目的计算有异议时( )A、发出拒付全
部酬金通知书，要求监理单位重新提交酬金支付申请表 B、及时地发出异议通知书c、按时支付酬金，异议部分下次支付时再予扣款 D、按时支付无异议部分酬金，拒付有异议部分酬金 E、拖延支付时按无异议部分酬金计算逾期付款利息 20(建设工程委托监理合同中，监理人的义务包括( )。A、选择承担工程项目建设的实施单位 B、与承包商签订施工合同C、公正的维护有关各方的合法权益 D、不得泄露与本工程有关的保密资料 E、不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动
篇三:2015年招标师继续教育答案
《招标投标法实施条例》解析 第一章 总则(二) 1、 关于对工程招标的理解，下列说法中正确的是( C ) 2、 关于强制招标范围
和规模标准的理解，下列说法中正确的是(D ) 3、 关于行政监督职责分工的规定，下列说法中正确的是( A ) 4、 根据实际需要，(D)可以建立统一规范的招标投标交易场所。 5、 不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动的 义务主体是( D )。 6、 下列行为中，属于国家工作人员非法干涉招投标活动的有(BCDE)。 招标采购合同法律应用 第一章(六) 1、 我国合同法调整的关系有( D )。 2、 合同的订立必须要经过( C )两个法定阶段。 3、 违约责任是一种(A )法律责任。 4、 违约行为是当事人( B)。 5、 建筑工程合同的形式(C )。 6、 甲被乙打成重伤，支付医药费 5 万元。甲与乙达成如下协议:“乙向甲赔偿医药费 5 万元，甲不得告发乙”。甲获得 5 万元赔偿后，向公安机关报案，后乙被判刑。下列哪一选项是正确的?(C ) 7、 要约可以撤回的条件是，撤回要约的通知应当在(A B )。 8、 下列合同中，可撤销的情形是( A B )。 9、 以下属于邀约邀请的有( A B C )。 10、 我国合同法律制度规定当事人承担的违约责任主要有( B|D|E|)。 第二章(七) 1、 采取格式条款订立合同的，若格式条款和非格式条款不一致的，应当采用:( C )。 2、 违约责任的确定是指当事人( B )。 3、 当事人如果认为约定的违约金过高或者过低的，可以( B ) 4、 合同无效后，合同中解决争议的条款( C )。 5、 无处分权的人处分他人财产的合同属于( B)。 6、 具有撤销权的当事人自知道或应知道撤销事由之日起1 年内行使撤销权，1 年的性质为( B )。 7、 2010 年5
月，甲与乙签订买卖合同，甲将自己的电脑卖给乙，但未交付。同年6 月，甲与丙和丁分别订立买卖合同， 将自己的电脑分别买给丙与丁，但只将电脑交付与丁。一下合同哪些( A B C )有效? 8、 下列情况，属无效合同的有( C D)。
9、 乙公司欠甲公司30 万元，同时甲公司须在2000 年9 月20 日清偿对乙公司的20 万元货款。甲公司在同年9 月18 日与 丙公司签订书面协议，转让其对乙公司的30 万元债权。同年9 月24 日，乙公司接到甲公司关于转让债权的通知后，便主张 20 万元的抵销权。下列说法哪些是正确的?( B C) 10、 武汉市甲厂与长沙市乙厂签订一份买卖合同，合同约定，由甲厂供给乙厂钢材35 吨，乙厂支付货款15 万元。因合 同对交货期限和付款地点没有明确约定，发生纠纷，法院应该如何判决( B C) 第三章 1、 甲与乙签订建设工程施工合同，因承包人乙不具有相应资质，该建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格， 以下说法正确的是(B ) 2、 因发包人过错，造成工程质量不合格所产生的损失由应如何承担(C) 3、 甲乙签订了建设工程施工合同，合同中当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，结算工程价款时应如何 计算(D ) 4、 甲乙签订了建设工程施工合同，甲乙对工程量产生争议，应如何确认工程量(D )
5、 甲乙就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同b 与经过备案的中标合同a 的实质性内容不一致的，应以(C )作 为结算工程价款的根据 6、 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，
又以使用部分质量不符合约定，责任如何承担(D ) 7、 建设工程施工合同具有下列哪些情形，应当认定无效( A B C ) 8、 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列哪些时间视为应付款时间( B C D ) 9、 发包人具有下列哪些情形，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任(A B C) 10、 当发生( A B )情况时，工程承包人应承担违约责任。 工程量清单计价原理及应用 第一章(二) 1、 我国的传统计价模式中不符合工程定额的特点是(B) 2、 建筑安装工程费中的材料费不包括(C)。 3、 下列不属于机械台班单价的是(A) 4、 工料单价法的分部分项工程单价包括(A B C)。 5、 下列必须采用工程量清单计价的项目有(A B C E) 6、 下列关于工程量清单计价与定额计价说法不正确的是( D E) 7、 清单计价规范的“四统一”包括(A B C D) 8、 采用工程量清单计价，建筑安装工程造价由(A B C E)构成。 9、 《建筑安装工程费用项目组成》(建标
[2003]206 号)规定的建筑安装工程造价由( B C D E)组成。.. 10、 工程量清单计价中税金包括(A B D)。 11、 我国清单项目综合单价不包括(B E)。 12、 (A B C)作为不可竞争的费用并不包括在项目单价中。 第二章(四)
1、 下列关于工程量清单说法不正确的是(A)。 2、 分部分项工程量清单项目编码以五级编码由(D)位阿拉伯数字表示。 3、 部分项工程量清单项目编码中第三级表示(B)。 4、 工程量清单编制总说明时工程概况中建设规模指(C) 5、 平整场地工程量按(A)。 6、 砖基础和砖墙的划分以(B)为界。 7、 在分部分项工程量清单的编
制过程中，由招标人负责填列的内容有(A B C)。 8、 下列属于通用措施项目的有(A B D E)。 9、 下列属于建筑工程专业措施项目的有(A C E)。 10、 下列关于工程量清单计量单位说法正确的是(A C)。 第三章(四) 1、 实行工程量清单计价的工程，措施项目清单中所列安全防护、文明施工措施费用，应当按“文
明施工措施费系数表” 中相应费率乘以(C)系数计算。 2、 自有模板及支架费的计算正确的是(B)。 3、 下列不属于招标控制价的编制依据的是(C)。 4、 措施项目费中的(A)不得作为竞争性费用。 5、 下列关于投标报价中措施费说法不正确的是(D)。 6、 招标控制价内容包括(A B C D)。 7、 措施项目费的计算方法主要有(A B C E)。 8、 其他项目费包括(A B C D)。 9、 投标报价的前期准备包括(A B D E) 基础设施市场化融资实务 第一章 1、 按照世界银行报告的定义，基础设施分为两大类，一类是 B 性基础设施或称为生产性基础设施;一类是 性 基础设施。 2、 投资按照投资对象的性质不同，可分为 B 投资和 投资。
3、 我国基础设施的投融资体制经历了一个长期的演变过程，大体可分为两个大的阶段: A 4、 改革开放以来投融资体制的改革大体可分为几个阶段:A B C D E 5、 我国城市基础设施领域取得了较大成果，主要表现在哪几个方面: B C D E 6、 城市基础设施投融资体制改革原则建立的核心是:B C 7、 融资一般分为哪两类:A C 8、 投融资体制是组织、管理投融资活动的基本制度和方式，主要包括哪几个方面的内容:A C D E 9、 城市基础设施的生产特征有哪几
个方面:A B C D 10、 城市基础设施的消费特征有哪几个方面:A B C E 第二章 1、 TOT 模式与股权转让模式的主要区别在于，TOT 一般指公司资产权利的转让，转让发生在
B 层面 2、 TOT 模式股权转让一般指公司股权的变动，转让发生在 A 3、 招标公告与投标邀请书所面向的对象是有区别的，其中前者面向的是符合公告条件的A 4、 投标人应按招标文件要求参加开标会议，投标人不参加开标的是否影响投标文件的有效性?B 5、 TOT 项目的招标标的可以是 ，也可以是&nb..A C
6、 根据《中华人民共和国招标投标法》，评标委员会由招标人代表及技术、经济、法律专家组.. C D 7、 在基础设施市场化项目中，选择投资人的基本途径有哪两种?A C 8、 BOT 的基本程序包括项目准备、确定项目方案、立项、招标、 A C 9、 BOT 项目招标应具备哪两项基本条件? A D 10、 资格审查有哪两种形式? B D 11、 资格预审的办法包括哪几种? B C 第三章 1、 就法律规范的渊源和效力等级而言，基础设施投融资的法律政策体系由有关法律、(A)& 2、 《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》中规定自2009 年5 月25 日起调整各类C 3、 ()是BOT 模式的基础法律文件，它是地方政府或其授权代表机构与项目投资人或项目公司之C 4、 基础设施投融资项目是否需要遵守我国的基本建设程序?B 5、 在BT 项目中，项目公司在特许期内是否对项目设施享有占有、使用、收益和处分的权利?A 6、 在法律上，项目公司() 一个独立的法律实体，具有独立的法人A 7、 在BOT
模式的多重法律关系中，最基本、最核心的关系是 A B C 8、 基础设施投融资项目的政府担保区分为两大类:一类是 B C 9、 建设部于2002 年发布的《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》，鼓励社会资金、外国 A B D 10、 规章包括哪几个层次:B C 第四章 1、 基础设施市场化投融资本质特点是一种金融活动而不是工程活动，前者是资金 (B)&
2、 BOT 项目招标方负责组织管理的最高决策机构是 (C) 3、 (D)是招标委员会的常设机构，负责项目的日常组织工作。 4、 基础设施市场化投融资项目的整个过程涉及两大运作组织主体: B 5、 进入BOT 项目的建设阶段，中标投资人将解散投标工作组，并成立 (B)&.. 6、 作为BT 项目的执行主体，BT(C) 以自己独立的财产自主经营、自负盈亏。 7、 政府方作为基础设施市场化投融资运作组织的一大主体，主要由项目涉及的 (A) 和项目的 (D) 团队组 成 8、 基础设施市场化投融资项目的咨询顾问团队除牵头顾问外，一般还有哪些成员:A B D 9、 对于公开招标项目，投资人的投标工作包括获取项目信息、接到投标邀请、初步调研、决定参加投标、成立投标工作 组、(B) 、现场踏勘、标前会、投标最终决策、递交标书、 (D) 、签署协议等。 10、 BOT 项目招标完成进入建设阶段后，政府应主要负责哪些前期工作:A C 第五章 1、 市场化项目在进行风险分配时，应遵循的主要原则是:B 2、 市场化项目的招投标风险一般由谁承担:C 3、 基础设施市场化投融资模式中的市场风险由谁承担:C 4、 TOT 项目重点应关注 风险?C
5、 基础设施股权转让项目中一个比较显著的风险是 风险:C 6、 法律变更风险由政府和投资人共同承担，其中哪一方承担得更多一些?A 7、 TOT 项目中的资产评估风险主要由A承担。 8、 投资人转移完工延迟风险的两种方式是:A C 9、 投资人控制运营成本超支风险的两种手段是什么? B D 10、 政府对环境保护风险进行控制时，主要考虑哪两个因素? A C 第六章 1、 (C)是投标文件编制的基本前提: 2、 【判断】评标标准和评标方法是否为招标文件的组成部分:A 3、 投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，不能满足任何一项实质性要求..C 4、 投标人递送投标文件的方式可以是直接送达，也可以通过(B ) 送达。 5、 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 (B) 日内，按照招标文件. 6、 依法必须进行招标的项目，
招标人应当自确定中标人之日起(C) 日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的 书面报告。 7、 基础设施市场化投融资项目的法律文本主要包括: 文件、招标文件、投标文件、 文件及项目合同等。B D 8、 订立合同时，应按照 () 文件和 () 文件确定合同内容。 B C 9、 评标文件包括评标工作纪律、评标工作概述、 () B C 10、 项目合同的订立有哪几个原则? A B C D 第七章 1、 谈判小组的构成一般是: (B) 2、 基础设施市场化投融资项目的谈判策略指什么?B 3、 谈判内容确定完成之后，需要经谈判双方共同协商确定 () C 4、 【判断】经政府方和投资方签字确认的谈判备忘录是否属于项目合同文本附件的一部分，具有与合同文本相同
的法律 效力?A 5、 基础设施投融资项目的谈判一般分为哪两种类型: C D 6、 直接谈判项目可以分为 () 谈.. A B 7、 项目谈判的准备工作主要包括哪几个方面: A B C D 8、 基础设施市场化投融资项目的谈判策略主要有哪几种: A B C D E 9、 谈判内容根据项目合同具体内容而定，一般包括 () A D
10、 基础设施投融资项目中，政府方需要根据项目及所在地的特点来设定谈判内容，还与A C 第八章 1、 BOT 项目实践中，政府一般采用 () 土地使用权方式向项A 2、 【判断】项目公司在特许期内对建设用地是否可以用于项目之外的用途?B 3、 BOT 项目结束时，项目公司通常应向政府 () 移交项目设施。B 4、 项目到期结束移交时，流动资产归 () 所有:B 5、 TOT 模式与BOT 模式相比除缺少建设环节外，还有一点不同是:D 6、 项目公司向政府提交的经审计的年度财务报告包括哪几个表:A B C 7、 招标时政府通常在招标文件中对 () 原则和 () A C 8、 BOT 项目实践中，项目试运营完成后的适当时间，项目公司应申请通过 B D 9、 BOT 项目的价格调整应包括价格调整的 () 和价格调整的 ()& B C
10、 BOT 项目的土地费用主要包括 () 和 B D 工程与设备全寿命周期成本管理 第一章 项目全寿命周期成本概论 1、 企业在激烈的市场竞争环境下能否获得较大的经济效益，关键在于有无( )。 B 2、 价值工程是从( )出发，以提高产品、劳务、工程或工作的价值为目的的一种科学方法。B 3、 全寿命周期成本控制作为成本管理的工作内容和新发展，具有( )、技术和经济三重属性。C 4、 环
境成本具有不同于其他成本的特征，主要表现在( )、相关性和递增性三个方面D 5、 在项目的实施过程中，安全管理是项目法人的( )。B 6、 对于项目的寿命周期的研究和界定，主要有( ):ABDE 7、 全寿命周期成本包括( )两大类:BD 8、 一个项目的寿命周期包括的主要内容有( ):ACDE 9、 全寿命周期成本的特点包括( ):ABCE 10、 全寿命周期成本控制的理论基础包括( )BCDE 第二章 项目全寿命周期的工作与成本 1、 所需投入的费用只占项目全寿命周期成本的很小比例，但节约成本的可能性最大的是( )。..A 2、 同一事件，对一部分人来说是风险，对另一部分人来说就是赢利的机遇，这体现了风险的(B 3、 为了使项目的进展与原定计划保持一致所采取的措施称为( )。 B 4、 成本风险监控的关键在于培养敏锐的( )意识D 5、 研究创造方案并在众多可用的方案中选择最令人满意的方案，就是( )。C 6、 全寿命成本风险控制特点有:ABCE 7、 项目全寿命周期成本风险控制特点有( )ACDE
8、 成本风险防范的手段包括( ):BCDE 9、 在对风险事件进行透彻的分析和充分的评估之后，没有不要或不宜承担风险的情况是( ):..ACE 10、 项目全寿命周期系统具有有序性，并体现在以下方面( ):BCD 第三章 工程和设备全寿命周期成本管理 1、 我们国家把建设项目成本管理叫做建设项目的( ):B 2、 资源区别于其他有用物质的独特之处，在于其具有( )A 3、 目前我国还缺乏运营阶段成本范畴的研究，如果一定要估算，可以参考( )的计算办法。D 4、 包括设备投资额、储运费用和安装调试费用形成的成本，是( )设
备寿命周期成本.C 5、 根据设备的特点，一般而言，设备寿命周期成本就是( )。C 6、 建设项目全寿命周期管理成本可以分为( )ACDE 7、 建设项目全寿命周期管理成本控制的措施包括( )ACDE 8、 根据设备类型与特点，建设项目的设备划分可以为( ):BDE 9、 设备如作为工程项目的组成部分，具有如下特点( ):BCDE 10、 设备决策应综合考虑以下因素( )ABCD 第四章 招标采购与全寿命周期成本控制 1、 目前我国与工程建设项目全寿命成本控制相关的执(职)业资格中，对工程施工合同最熟悉.C 2、 一个事物中80%以上的特性是由其中不到20%的因素决定的，这就是( )。B 3、 按 1999 版 FIDIC 的合同条件，发包人负责工程设计并提供工程量清单，承包人主要工作为施工的承发包模式应采用 (A ) 4、 为了处理合同履行中可能发生的价格调整，招标人可以预留( )D 5、 经投资方同意，董事会可决定对为项目建设做出突出成绩的领导和有关人员进行适当奖励，这是( )中的规定。A 6、 在一般情况下，项目的约束条件为( )BCD 7、 有效进行建设工程全过程成本控制的原则是( ):ABC 8、 博弈论中的经典游戏模型“囚徒困境”，最后可能出现的结果有( )ACDE 9、 通过期货市场可以转移钢材价格波动大的风险，是利用它的下列两大主要功能( )AD 10、 每
个工程通常都以想达到三大目标是( ):BCE 招标采购常见法律问题案例解析 第一章 1、 在工程建设项目当中，招标人不履行与中标人订立的合同的，应当双倍返还中标人的履约保证金。从 招标采购法律风险的性质角度讲，对于招标人而言上述风险属于
( A )。 2、 在政府采购项目中，招标采购单位无正当理由不按照依法推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商 的，财政监督部门可采取责令限期改正、给予警告、并处罚款等处罚。从招标采购法律风险的性质角度讲， 对于招标采购单位而言上述风险属于( B )。 3、 招标采购法律风险产生的原因包括(A B C D )。 4、 以下哪些属于招标采购法律风险的防范措施(A B C D ) 第二章 1、 政府采购的主要采购方式是(B )。 2、 根据我国《招标投标法》，以下哪个不属于组织实施招标应具备的基本条件C 3、 根据《招标公告发布暂行办法》，依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在以下A 4、 根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列关于必须进行招标的工程建设D 5、 采购人采购进口产品时，必须在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部A 6、 在采购活动开始前没有获得财政部门同意而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口A 7、 未在采购文件中明确规定不允许进口产品参加的，视为拒绝进口产品参加。是否正A 8、 采购活动组织开始后才报经财政部门审核同意的采购活动，是允许的。是否正确?B 9、 根据《工程建设项目自行招标试行办法》，招标人自行招标应当满足的条件为:A B C E 10、 政府采购采购国外货物、工程和服务，需满足( )条件之一:A B C D 11、 财政部指定下列( )媒体作为全国政府采购信息发布媒体?A B D 第三章 1、 一般情况下，资格审查均应由招标人委托的招标代理机构直接进行，并编写资格评.B 2、 在政府采购货物与服务项目中，资格预审公告的期限
不得少于5 个工作日。投标人应B 3、 在机电产品国际招标当中，按规定必须进行资格预审的项目，对已通过资格预审的..A 第四章 1、 工程建设项目中，对于潜在投标人在阅读招标文件中提出的疑问，招标人可以采取一D 2、 下列关于期限的说法错误的是( )。B 3、 根据《招标公告发布暂行办法》的规定，原国家计委经国务院授权，指定()、( )A 4、 根据《工程建设项目施工招标投标办法》，资格预审文件自发出之日起至停止之日止B 5、 依法必须招标项目自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止不得B 6、 关于招标文件的澄清与修改，下列说法错误的是:C 7、 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，招标采购单位可以视采购具体情况.. A 8、 下列关于投标保证金的规定，哪项是不正确的( )A 第五章 1、 下列组织投标人现场考察的做法正确的有( )。D 2、 对于潜在投标人在现场踏勘中提出的疑问，招标人可以书面形式或召开投标预备会B 3、 对于潜在投标人在阅读招标文件和现场踏勘后提出的疑问，招标人通过投标预备会.A 第六章 1、 机电产品国际招标项目，随机抽取的评审专家不得参加与自已有利害关系的项目评标D 2、 关于招标人和招标代理机构是否可以成为评标委员会成员参与评标，下列说法正确的..B 3、 在机电产品国际招标项目中，抽取评标所需的评审专家的时间不得早于开标时间24 B 4、 在政府采购项目当中，采购数额在300 万元以上、技术复杂的项目，评标委员会中技.. A 5、 在政府采购项目中，招标采购单位就招标文件征询过意见的专家，不得再作为
评标. A 第七章 1、 在政府采购项目中，开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细. A 2、 在政府采购货物或服务的项目当中，招标采购单位延长开标时间的，在招标文件要 B 3、 在政府采购项目中，对于没有密封的投标文件，采购人或采购代理机构可以直接拒..B 4、 在开标现场，对于投标文件有效性的判定，只能由招标人或招标代理机构作出。是B 5、 在工程建设项目货物招标中，招标人可以不予受理的投标文件包括( )。A B 第八章 1、 政府采购项目中，下列关于评标原则的说法错误的是()。D 2、 评标委员会评标主要有两个依据:第一，法律法规或其他规范性文件的规定;第二.A 3、 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员均负有对评标过程和结果以及供应商..A 4、 按照《进一步规范机电产品国际招标投标活动有关规定》的规定，评标委员会在评标..A B C D E 第九章 1、 下列关于投标保证金的退还，说法错误的是()。D 2、 李某将其中标的项目的一部分在符合相关要求的情况下分包给了张某，则就该分包项C 3、 下列关于投标保证金退回的说法，正确的是:A B C D E 标准施工招标文件解析(通用条款) 第一章 标准施工招标文件总体介绍 1、 根据《合同法》、《建筑法》、《公路法》、《港口法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律，对承包人完成了全部合同 工作后，发包人按合同要求进行的验收定义为( )。A 2、 承包人按照设计图纸施工导致错误的，向承包人承担责任的是()B 3、 招标人使用《标准文件》编制具体项目的招标文件，可以对通用合同条款进行()D 4、 除通
用合同条款明确授权有不同约定外，行业部门编制范本的专用合同条款，可以对通用合同条款进行()B
5、 招标师掌握使用《标准文件》，有利于()A B C D E 6、 《标准施工招标文件文件》适用的合同类型有
()A B C D 7、 不管是行业本子还是招标人编制的具体招标文件，必须不加修改地引用的内容有()A B C D E
第二章 投标人须知 1、 由不同专业组成的联合体，考核联合体的资格条件应当以( )为准C 2、 是否组织踏勘现场由( )依据项目特点及招标进程决定。A 3、 下列分包行为合法的是()B 4、 招标人澄清、修改招标文件的，( )发出澄清修改的通知。A 5、 招标人可以在招标文件规定，投标人有( )情形不予退还投标保证金D 6、 依法必须进行招标的项目的境内投标单位，对以( )提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
A 7、 投标人递交投标文件时，( )应当检查投标文件的密封性。A 8、 开标时，主持人不能宣布的是()D 9、 开标过程中，投标人对唱标记录提出异议，开标工作人员核对投标函及投标函附录(正本)的内容与唱标记录后，不 能修改的是()D 10、 依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起( )内公示中标候选人。A 11、 如果招标人认为中标候选人有可能影响其履约能力情形时，应当在( )前由原评标委员会按照招标文件规定的标准 和方法审查确认A 12、 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日
起( ) 内向有关行政监督部门投诉。A 13、 根据《工程建设项目施工招标投标办法》第8 条规定，施工招标应具备下列条件()A B C D E 14、 施工招标时，投标人不得存在的情形有()A B C D E 15、 投标有效期内，招标人应当完成的工作有()A B C D 第三章 评标办法 1、 下列项目招标中，比较适用于经评审的最低投标价法的()C 2、 依法必须进行招标的项目，招标人公示中标候选人的公示期不得少于()A 3、 计算合同工期的起算点是()D 4、 由于承包人原因引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后( )内不认真采取有效的复工措施，造 成工期延误，可视为承包人违约C 5、 承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人指示承包人钻孔探测或揭开检查，检查结果合格 的，由此增加的费用和工期延误由( )承担。A 第四章 通用合同条款 1、 实际竣工日期应是()B 2、 承包人原因造成暂停施工的，承包人不仅无权提出索赔要求，暂停施工造成的费用增加和(或)工期延误责任应( ) 承担。C 3、 当监理人要求对已隐蔽的工程要求重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。重新 检查结果是合格的，由此增加的费用和(或)相应顺延工期由( )承担，并支付承包人合理利润;B 4、 工程建设项目享有变更权的是()C 5、 承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1 款约定情形的，可向监理人提出书面() A 6、 在合同履行过程中，可能发生第15.1 款约定情形的，监理人可向包人发出()A 7、 关于缺陷责任期期满，下列说法中正确的是
()B 8、 根据《标准文件》，承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期时，应在知道或应当知道索赔事件发生后( )天 内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。否则，将丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利C 9、 索赔提供一个途径，使承包人或发包人恢复到未发生索赔事件时本应有的状态。下列说法中，正确的()C 10、 进度付款申请单通常包括的容()A B C D E 11、 下列款项属于《标准文件》规定的支付类款项有() A B C D
E 12、 付款证书是一种用于确认应付给承包人款项的凭证，《标准文件》涉及的证书()A B C 政府采购协定 第一章 1、 第一个国际性的政府采购贸易的权利与义务框架是C 2、 首批GPA创始缔约方之一的是D 3、 截至 2009 年底，GPA共有(A ) 个缔约方 4、 截至 2009 年底，GPA共有(B) 个观察员 5、 “ (A) 回合”的《政府采购协议》首次为政府采购设立了统一的国际性标准和法律框架，限制歧视性政府采购， 客观上有利于发展中国家扩大该领域的贸易。 6、 《政府采购协议》发展的意义:A B C D 7、 WTO 框架下涉及政府采购的协议有:(A B C) 8、 1994 年通过的GPA修改协议与1979 年GPA文本相比，在许多重要方面都有所改善，主要体现在:A B C E 9、 2006 年通过的GPA修改协议与1994 年GPA文本相比，在许多重要方面都有所改善，主要体现在:A B C 10、以下国际组织处于GPA观察员地位的有B D E 第二章(二) 1、 只有在GPA规定的情况下被邀请的供应商才可进行的投标是(B) 2、 GPA最重要的谈判焦点是加入文件的(A) 3、 GPA的诸边性质的显
著特征(A C)
4、 GPA的基本原则(A B C ) 5、 GPA的非歧视待遇原则的独特性表现在B C D 6、 GPA的适用范围包括B C D 7、 不适用《政府采购协议》的几种情况:A C 8、 政府采购协议所采用的采购方式有A B C D 9、 在以下哪种条件下,可以在授予合同程序中同投标人进行谈判:A B D 10、 GPA对质疑程序提出了以下要求
A B C 第三章 1、 1981 年GPA正式生效时，以下不是缔约方的为(B) 2、 GPA开放的最大政府采购市场是(B) 3、 (B)的政府采购活动主要以行政性指令或审计采购决策的方式进行管理，没有专门针对政府采
范文四：探讨具有竞争优势的企业所应具有的特征,人力资源管理论文_5616
探讨具有竞争优势的企业所应具有的特征,人力资源管理论
文
摘要:阐述了战略性人力资源管理的定义，探讨了具有竞争优势的企业所应具有的特征，指出人力资源规划是战略性人力资源管理的保证。人力资源管理从产生至今，经过近一个世纪的发展，早已超越了原来仅对培训、选拔、绩效、薪酬设计的单个功能的人事管理分析，已演化成为目前为保持组织持久竞争力而进行的一种开发人的“活的资源”管理体系，无论是从观念还是实践活动方面都表现出战略性特征。
1战略性人力资源管理定义战略一词是一个军事术语，指在一场战争或战斗背后所隐含的宏伟构想;战略管理是将组织的主要目标、政策和行为顺序整合为一个具有内在有机联系的整体的模式或规划;而战略管理理论则是解释组织的成功与失败，追求对组织的成功与失败进行预测的科学，最大目的是明确为什么在同一市场的竞争中某些企业能够长期保持竞争优势，并分析这些竞争优势的来源，探讨的是增强组织竞争优势的途径或规律;战略性人力资源管理则是组织为达到目标，对人力资源各种部署和活动进行计划的模式，也指组织采用战略的眼光和方法，对人力资源管理进行组织、实施和控制,1,。
2具有竞争优势企业的特征在中国现阶段日趋激烈的竞争中，有的企业昙花一现，悄然逝去;有的企业由盛而衰，苦苦挣扎;而有的企业却日益壮大、长盛不衰。为什么呢,答案中有一个，那就是建立企业持久的核心竞争力。自20世纪80年代开始，企业的竞争能本论文由无忧论文网www.51lunwen.com整理提供力已由外部环境来源转向企事业内部资源决定。我们分析一下带来竞争优势的企业资源的特点:能够给企业带来价值，稀有的或者是独特的，不能为竞争对手所模仿以及不能为竞争者所有的资源所替代,2,。审视企业内部的资源，我们发现组织中的人力资源管理满足企业优势资源的4个条件:
2.1价值人力资源可以创造价值，是因为它可以对外部的机会与威胁产生反应，组织中的员工面对不断变化的环境因素，可以为企业做出决策或为企业提出创造性设想。
2.2稀缺性对组织而言，具有高能力的劳动者是稀缺资源，因为认识能力是预测个人业务业绩最恰当的尺度，这方面存在个人差异，其中具备高能力的劳动者是少数，从而造成高能力人才的稀缺。
2.3不可模仿性企业通过历史变迁形成的独特的规范和组织文化，同时产生了企业日常行为规则，这种影响是潜移默化的，是经过长时间的实践与个人之间的磨合而形成的组织和个人之间的一种心理契约，这些内容不是竞争对手可以轻易模仿的，具有特殊的战略价值。
2.4不可替代性人力资源是一种不易陈腐的资源，随着人的经验、阅历的增加，其价值就越大，从单个人力资源说，它的使用期等于人的寿命，而且具有专有性，且报酬是递增的。这些充分体现出战略性人力资源管理对于企业的重要性。但是目前并非所有的组织都能认识到这一点，大多不愿对人力资源进行投资，有些是管理层的价值观，并没有将人员作为其组织的核心，不确认人力资产的价值，同时又有风险规避感，不愿进行眼前利益不明确的投资，故在竞争的市场中常是如
履薄冰、危机四伏。因而我们的企业需要了解战略性人力资源管理，需要学习其理论，需要在实践中应用，从而创造出更高的管理绩效。
3人力资源规划是战略性人力资源管理的保证进行战略性人力资源管理，对达成组织的战略和目标提供了支持，确保所有人力资源活动都产生附加值，开发流程使员工的贡献达到最大，加强文化管理，释放并开发人的内在能力。但在进行战略制定时，要注意与组织的战略相匹配，根据组织不同时期制定不同的战略性，是一种动态的管理。要进行人力资源管理，首先要进行人力资源规划，中国有句俗话:“凡事预则立，不预则废”，意思是说只有事先计划才有成功的可能性。人力资源规划属于人力资源管理统筹性的工作，是企业实现战略目标的保证，同时也是企业发展战略的重要组成部分，它着眼于为组织未来的经营或运作预先准备人力，持续和系统地分析组织在不断变化的条件下对人力的需求，并开发制定与组织长期效益相适应的人事政策的过程。
4人力资源绩效管理是战略性人力资源管理的重要环节进行人力资源规划后，在管理中最重要的环节是进行人力资源的绩效管理。绩效管理是管理者与员工通过持续开放的沟通，就组织目标和目标实现方式达成共识的过程，也是促进员工做出有利于组织的行为、达成组织目标、取得卓越绩效的管理实践。它可以建立客观、简洁的绩效优化体系，实现组织与个人绩效的紧密融合。绩效优化体系可以保留、激励员工，持续地培养和发展员工，依据组织需要调整人员配置，从而提升企业的核心竞争力。企业之间的竞争最终是人才的竞争，对企业而言，一个个人才就像是一颗颗晶莹圆润的珍珠，企业不但要把最大最好的珍珠买回来，而且要让每一个珍珠都能发出耀眼的光芒，同时只有每个成员都最大限度地发挥自己的潜力，并在共同目标的基础上协调一致，才能发挥强大的威力，使企业得到更大的发展。进行绩效管理应该注意几个方面:
4.1公平因素组织中的每一个成员都有公平的要求。公平可分为程序上的公平和结果上的公平。一般来说，程序上的公平比结果上的公平更能对组织成员产生影响。比如，在百米赛跑中，在公平的比赛机制下，人们只会向自己而不会向第三人抱怨没有跑第一，但如果参赛者没有站在同一起跑线上，那么人们就会对结果是否公平提出异议，进而影响情况，影响其积极性。程序上的公平是要给人以平等的机会，而结果的公平表明了个人的能力以及努力程度;如果程序上不公平，那么就会导致秩序混乱。所以，相对而言，程序上的公平比结果上的公平其结果更重要。如果不注重程序公平，只追求结果上的公平，其结果恐怕会导致分配上的大锅饭，从而影响业绩突出的组织成员的积极性，进而影响整个组织的绩效。 4.2绩效评估方法绩效评价看重的是整个团队的绩效，这是不言而喻的。但是，组织绩效毕竟是每个成员协同努力的结果，必须重视组织成员个人的作用。所以，一个组织需要一套公平、透明的绩效评估体系，对成员的努力绩效做出评价。假如评估体系不够透明，或者不够科学的话，就会影响到组织成员的积极性，进而影响整个组织的绩效。因为不对组织成员的个人努力做出评估的话，组织献，甚至会影响其他组织成员的积极性。
4.3人际关系中国的人际关系就像一块石子扔到水里一样，溅起好多好多的波纹，一圈一圈的波纹向外扩散，由近及远，互相交错，利益关系复杂。复杂的人际关系对组织绩效产生了很多负面影响，因为人们把精力耗费在人际关系方面太多，用在工作上的就少了，就必然会影响组织的整体绩效。所以，组织一定要创
造一种和谐的人际关系氛围，使组织成员可以在简单的人际关系中轻松而全力以赴地进行工作。综上所述，理念优先于制度，每个企业只有从根本上认识到战略性人力资源管理的潜在能量，才能优先享有先进理念给企业带来的卓越效益，才能加快我国经济改革的步伐，在世界的大舞台上巍然耸立。
参考文献
,1,全国经济专业技术资格考试用书编写委员会.人力资源管理专业知识,M,.北
京:中国人事出版社，2008:61,133.本论文由无忧论文网www.51lunwen.com
整理提供
,2,李慧波.团队精神,M,.北京:新华出版社，2004:173,176.
范文五：简述儿童文学小学生教育所具有的优势.doc
简述儿童文学小学生教育所具有的优势 儿童文学小学生教育所具有的优势论文导读:本论文是一篇关于儿童文学小学生教育所具有的优势的优秀论文范文,对正在写有关于儿童文学论文的写有一定的参考和指导作用,
摘 要:通过分析比较近代以来儿童文学在小学语文教育中的作用和地位，逐步了解其发展轨迹，探索儿童文学与小学语文教育的相互影响及关系，分析说明儿童文学为小学语文教育提供了优质的资源，而同时儿童文学也为小学语文教育的逐步发展提供了源泉和动力。
关键词:小学语文;教育;儿童文学;儿童;小学语文教育
一、儿童文学就是面向儿童的文学教育
小学生正处于生理、心理飞速发展的时期。他们要了解世界上的一切， 而在他们学习了文字， 会阅读、会写作之后， 这种求知的需要变得更为强烈。在探求新知识方面， 他们比幼儿进了一步， 已具备了初步的独立性， 即他们除了靠直接的感觉外， 还能凭借具有无限潜力的手段) ) ) 阅读， 去间接地认识世界。识字， 即获得阅读手段， 是人在认知上的一个飞跃。儿童文学应当适时地满足童年期儿童的这一需要， 通过语言塑造的艺术形象， 帮助他们扩大眼界。
儿童文学以其特定的受众命名，体现了受众本位思想的重要性，更展现了儿童文学不同于其他文学的特殊性质，这不仅仅是思想启蒙的需要，更是小学语文教育的需要，是学校教育和家庭教育相结合的双重模式下必不可少的产物，同时儿童文学肩负着祖国未来教育的重任，这一份特殊的责任更促使儿童文学家不断地自我完善，促使了儿童文学思想上的绝对先进，体现了儿童文学客观上的优秀和珍贵，也展现了儿童文学在小学语文教育中不可磨灭的功绩。随着时代的发展，儿童文学也以一种进步的姿势不断奋进，带着自身强大的使命感和优秀的发展动力，在小学语文教育中形成了一种潜移默化的灵魂地位，并且随着家长这一群体教育背景的不断提升，知识水平和结构的不断优化，越来越多的家长科学地理解了儿童文学作为一种教育形式的重要性，自觉或不自觉的运用儿童文学塑造儿童身心发展方向，全面打造健康的人格特征，在此，儿童文学所谓功不可没。
二、相关的作用优势
(一)、认知作用
认知作用， 即通过儿童文学帮助儿童了解社会和人生。初步地认识社会是适应社会的必要条件， 这一时期的儿童文学可以用对社会、人生的反映和认识， 为儿童认识社会和人生提供范本和模式。
高尔基在童年时代就阅读了大量文学作品， 对他日后成为伟大的文学家有着重大作用。他在5我怎样学习6 中深有体会地说:每一本书就像阶梯的一小级， 每攀登一级， 我就愈脱离动物走向更美好的生活的理想， 到达对于这种生活的渴望。我愈读得多， 书就使我和世界愈接近， 生活对我变得更加光辉， 更加美丽。儿童文学的任务就是通过不同的艺术手段， 借助孩子形象思维的特点， 帮助他们认识广阔的世界。如郭风的散文诗里的蒲公英、油菜花，，都散发着春草的气息和泥土的芬芳。郭风笔下的一山一水， 一草一木， 都会激起孩子对大自然的热爱， 对生活的热爱， 对学习的热爱和对科学的热爱。
(二)、教育作用
儿童文学的教育手段是通过作品中塑造的艺术形象来影响和感染孩子， 用文学和艺术的美去打动孩子的心。不仅要让孩子从理性上获得认识， 在感情上更要有所激动， 产生深刻的印象， 受到强烈的感染， 从而在潜移默化中受到熏陶， 得到教育。苏联儿童文学作家盖达尔的中篇小说5铁木儿和他的伙伴6， 因其成功地塑造了铁木儿这样一个先进少年的典型， 在小说问世不久， 便在苏联掀起了一个铁木儿运动，千百万少年儿童学做铁木儿。可见， 榜样的力量是巨大的， 艺术形象具有感化孩子心灵的力量， 对于少年儿童的思想、性格、意志、理想和兴趣爱好等的影响是强烈而深远的。
(三)、审美作用
没有美就没有文学。儿童文学不仅应依循美的规律， 使作品充满各种形态的美， 而且由于是为孩子而创作的， 所以更应该强调艺术的美。用儿童文学来培养孩子对自然美、社会美、艺术美的感受能力， 陶冶他们的情操， 提高他们的生活情趣。安徒生的童话5野天鹅6 中的艾丽莎， 不仅长得美， 而且还有一颗纯美的心。在解救哥哥的过程中， 她忍辱负重， 经受了种种考验， 从始至终地把个人的安危置之度外。这种感人的行为极其充分地展示了艾丽莎的坚定勇敢和勇于自我牺牲的精神境界， 感染、教育了无数不同肤色的小读者。
(四)、娱乐作用
好的文学作品大多具有愉悦人心的作用。快乐， 不仅能够振奋孩子的精神， 还有利于他们的生长发育， 对于他们的身心健康和自信心的增强， 都有着不容忽视的作用。成人在有忧愁和烦恼的时候， 需要发泄和排遣， 孩子同样也会有很多不顺心的事。学习上的压力、老师的批评、同学的误解、家长与之存在的代沟儿童文学小学生教育所具有的优势论文资料由.zbjy.提供,地址.、自身的逆
反，，都会造成孩子的苦恼、压抑和焦躁。如果这时不让孩子宣泄和释放， 势必会使孩子形成心理障碍。那么， 具有浓厚娱乐性的儿童文学作品， 则为孩子提供了宣泄和转移的可能性， 使他们的心理得到平衡与顺利发展。
结语:
儿童文学是根据儿童的心理特征和审美需求， 专为儿童创作、编写或为他们所喜爱又适合他们阅读和欣赏的文学作品。儿童文学的读者对象和小学教育阶段的学习者属于同一人群。所以， 从接受者的角度看， 儿童文学是小学语文教育的重要组成部分。小学阶段的学习者， 他们的年龄一般在7 至12 岁左右，是标准的少年儿童， 同时又处在接受学校教育的/ 人之初0 阶段， 因此儿童文学对他们产生的影响将更为明显， 因为好的儿童文学作品对于一个人所产生的影响有可能是终生的。
转载请注明出处范文大全网 » 钢结构住宅所具有的十大优势
