太子VS汰渍
违约赔偿协议书范本
甲方（出卖人）：****发展有限公司
乙方（买受人）：****小区 单元 房业主
鉴于：
1、XX年 月 日，甲、乙双方共同签订了《xx合同》（合同编号： ），乙方购买***小区住宅楼，乙方已向甲方支付购房款人民币x元。
2、甲方应于XX年10月31日前向乙方交付商品房。
3、小区住宅楼工程逾期竣工，甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知书》，甲方自XX年5月20日起办理入住手续，乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至XX年5月19日。
5、乙方已于XX年5月30日办理了入住手续，接收了商品房。
6、自XX年11月1日起至XX年5月19日止，甲方逾期交房201日，对照《xx合同》第x条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款x分之x的违约金，甲方应向乙方支付逾期违约金人民币x元。
甲乙双方经协商，达成以下协议共同执行
一、甲方向乙方支付逾期违约金人民币 元，于XX年 月 日前以现金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。
三、乙方收到甲方支付违约金，视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。
四、本协议自双方签字盖章之日起生效。
五、本协议一式三份，甲方持两份，乙方持一份，具有同等法律效力。
甲方：________
乙方：________
________年________ 月________ 日
甲方：________，性别：_______，汉族_______， ________年________ 月出生，现住_______ ，身份证号码为: ________，联系电话：________ 。
乙方：___________，性别：________，汉族， ________年 ________月出生，现住________ ，身份证号码为:________ ，联系电话________ 。
(盖章)
________年 ________月 ________日立
承诺书（范本）
承诺书（范本）
本公司及本人，就认购（受让）ｘｘ证券公司股权的相关事宜作出如下承诺，并愿承担相关法律责任。
一、本公司在签署《认股协议》（或《股权转让协议》、《证券公司发起人协议》）之前，已对ｘｘ证券公司的基本情况、财务状况、经营能力、内部控制、公司治理、客户资产的存管现状、有无违法、违规经营等情况等进行了认真调查，并认可ｘｘ证券公司现状。在此前提下，本公司愿意认购（受让）ｘｘ证券公司股权，且不存在以信托等方式代其他单位认购（受让）ｘｘ证券公司股权的情况。
二、本公司不存在《证券公司管理办法》中所规定的不得成为直接或间接持有证券公司5％及以上股权股东的情形。
三、在本公司股东资格获得证监会核准后，将按照《认股协议》（或《股权转让协议》、《证券公司发起人协议》）真实履行出资义务，既不代替其他股东出资，也不代表他人出资；不采取任何形式从证券公司抽逃出资；不通过股权托管、公司托管等形式变相转让对证券公司的股东权利；不挪用证券公司的客户交易结算资金，不挪用客户托管的债券，不挪用客户委托证券公司管理的资产；不从事任何损害证券公司
及其他股东合法权益的行为。
四、本公司将严格按照《公司法》、《证券公司治理准则》（试行）（证监机构字[2003]259号）、《ｘｘ证券公司章程》的规定，认真履行股东职责，督促ｘｘ证券公司守法、合规经营；如ｘｘ证券公司在今后的经营过程中出现违法、违规行为，本公司将承担股东应负的责任。
公司（公章） 法定代表人（签字） 总经理（签字）
年 月 日
违约赔偿协议书范本
违约赔偿协议书范本甲方（出卖人）：****发展有限公司乙方（买受人）：****小区 单元 房业主鉴于：1、XX年 月 日，甲、乙双方共同签订了《xx合同》（合同编号： ），乙方购买***小区住宅楼，乙方已向甲方支付购房款人民币x元。
2、甲方应于XX年10月31日前向乙方交付商品房。
3、小区住宅楼工程逾期竣工，甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知书》，甲方自XX年5月20日起办理入住手续，乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至XX年5月19日。
5、乙方已于XX年5月30日办理了入住手续，接收了商品房。
6、自XX年11月1日起至XX年5月19日止，甲方逾期交房201日，对照《xx合同》第x条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款x分之x的违约金，甲方应向乙方支付逾期违约金人民币x元。
甲乙双方经协商，达成以下协议共同执行一、甲方向乙方支付逾期违约金人民币 元，于XX年 月 日前以现金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。
三、乙方收到甲方支付违约金，视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。
四、本协议自双方签字盖章之日起生效。
五、本协议一式三份，甲方持两份，乙方持一份，具有同等法律效力。
甲方：________ 乙方：________________年________ 月________ 日甲方：________，性别：_______，汉族_______， ________年________ 月出生，现住_______ ，身份证号码为： ________，联系电话：________ 。
乙方：___________，性别：________，汉族， ________年 ________月出生，现住________ ，身份证号码为：________ ，联系电话________ 。
（盖章）________年 ________月 ________日立
个人承诺书范本怎么写？
1、首先把标题写清楚。
根据承诺的情况，要通过标题能大体体现出来。
比如写个人从业资格和工作等的承诺书，标题可以写“个人从业资格承诺书”。
如果是电子版的，字号要加粗，尽量选择一号或二号字体，字体选黑体，格式要居中，再加上书号。
2、其次是称谓。
与标题隔一行写，要礼貌的写上尊敬的XXX单位XXX领导，要顶格写，在最后加上冒号。
如果是电子版的，字体一般是仿宋或宋体，字号三号字比较好，不用加粗。
3、然后写正文。
在称谓的隔一行写，首行缩进2个字符。
要写清楚本人于何年何月何日开始从事XXX工作，以及何时取得相应的资格证书，到达国家或省市的什么级别，还有已经从业多长时间。
最后说一下对这项工作的态度，承诺严格按照规定进行工作。
对于电子版的，正文字体一般是仿宋或宋体，字号三号。
4、最后写正文的结尾。
必须要写上请XXX单位XXX领导监督。
这是承诺书的格式。
如果是电子版字体、字号同正文一样。
这个结尾要在正文后另起一行写，这样显得很重视。
5、在承诺书的最后，必须写上承诺人的姓名以及写承诺书的年月日。
电子版的字体、字号同正文一样。
承诺人姓名要和正文有两行的距离。
范文如下：个人承诺书杭州维杜科技有限公司：本人就委托贵公司代理办理购房的相关事宜做出以下承诺，并愿意承担相关的法律责任。
1、本人将严格遵守与贵公司签订的各项有关委托贵公司代理代办购房事宜的合同、协议，若有违约，本人愿意承担赔偿或相应的法律责任。
2、本人承诺，在与贵公司签订委托购房合同之后的一个月内不申请信用卡，不通过任何途径查个人征信情况，若有违约，本人将承担一切后果。
承诺人： 年 月 号
民事赔偿协议书怎么写
展开全部 交通事故赔偿协议书 甲方（赔偿义务人）：姓名、性别、年龄、住址、身份证号码，工作单位，系辽AXXXXX车辆驾驶员 乙方（赔偿义务人）：姓名、性别、年龄、住址、身份证号码，工作单位，系辽AXXXXX登记车主 丙方（赔偿权利人）：姓名、性别、年龄、住址、身份证号码，工作单位，系受害人XXX（包括配偶、父母、子女） 2010年X月X日，甲方XXX驾驶辽AXXXX号XX牌轿车行驶至XXX路段XX公里处与受害人XXX发生碰撞，至受害人XXX当场死亡的后果。
本起事故经沈阳市公安局沈北新区交警大队认定，在此次交通事故中车辆方负事故的全部责任；现辽AXXXX号车辆驾驶员被刑事拘留。
经依法查明，辽AXXXX车在交管部门登记的实际车主为乙方XXX，该车在XXX保险公司XX支公司投保了交通事故强制保险。
甲乙丙三方在平等、自愿的基础，依据《中华人民道路交通安全法》、《道路负事故处理办法》、《道路交通事故处理程序规定》、《最高人民法院关于胜利人身损害赔偿若干问题解释》的规定，经沈阳市公安局沈北新区交警大队的见证下，就事故所造成的赔偿造成调解协议如下： 一、甲方和乙方自愿一次性赔偿丙方各种法定人身损害赔偿项目以及财产损失项目共计 万元（小写： 元）整。
二、丙方同意接收上述赔偿款项，并放弃对甲方、乙方的其他一切权利，不再要求乙甲方、乙方进行任何形式的赔偿或承担其他任何责任。
若丙方及丙方的其他利害关系人再向甲、乙两方提任何要求，由甲方负责处理解决。
三、本协议签订后，为方便甲方和乙方进行保险理赔，甲、乙、丙三方均同意互相配合； 四、鉴于甲方被追究刑事责任已经不能避免，故甲方和乙方应在本协议生效之日向丙方支付赔偿金 元，剩余款项 元，甲方和乙方应于法院出具判决书并宣告甲方XX缓刑之日全部付清。
五、丙方对甲方的违法行为表示谅解，保证不再要求司法部门追究乙方的任何行政、刑事责任，并保证在必要时配合乙方向司法机关等有关部门说明本协议的情况，出具相关文件或证明。
六、丙方保证不再要求甲方、乙方或保险公司赔偿超过本协议赔偿数额以外的任何赔偿。
因本事故产生车辆保险的赔付，由甲方和乙方进行理赔或索赔，保险赔付款项全部归甲方和乙方所有。
七、丙方保证本协议合法有效，保证没有其他权利人就此事故再向甲方和乙方主张权利，若本协议被确认无效，丙方应将已收取的全部赔偿款返还甲方和乙方，若造成甲方和乙方其他损失，则由丙方承担全部责任。
八、甲、乙双方任何一方违反本协议约定，违约方应向对方支付违约金伍万元。
（本页无正文） 甲方： 乙方： 丙方： 交警部门： 年 月 日
我与公司签了一份培训承诺书,如果工作不满一年,就违约要赔偿公司...
1、公司给予你培训，是可以约定服务期的。
你这个工作一年的要求，就属于服务期的约定。
但这种培训不能是岗位基本培训，同时这种培训必须是企业为你支付了费用的，简单的说，也就是到第三方进行的培训，是有发票的。
如果不是，那么企业是不能跟你约定服务期的。
2、即使是进行了培训，也约定了服务期，在你提前离职的情况下，你需要赔付的，也只是约定服务期剩余时间比例的培训费，而且这个费用不能超过培训费总额的。
你说的不清楚，但大致判断，你企业的培训承诺书不合法。
合同期违约要求违约方赔偿怎样写。
谢谢！
违约。
当乙是恶意的情况下，有判赔30万的可能；当乙非恶意时，根据合同可预见规则，不会赔超过合同预期受损的数额提醒一句，不是所有约定都有效的，违反法律强制条款的话约定无效，从实践看，这类的合同最终只会赔甲方的实际损失 补充：根据合同法114条第二款，违约金过高于实际损失者对方可以请求法院适当减少。
这个条款足矣让你拿不到30万，除非你的损失数额很大..
就业协议书违约我需要赔偿违约金么？不给违约金他不给我退返协议书...
展开全部 赔偿协议协议方：XXXX公司（以下简称甲方）协议方：XXXX公司（以下简称乙方）XXXX年X月X日，甲方委托乙方将XX货物汽运发运到重庆，乙方擅自变更运输方式，在运输装卸过程中又不慎致货物受损，造成直接货物损失人民币XXX元，且延误了XX天，现收货方要求甲方赔偿损失XXXXX元。
经协商，甲乙双方达成如下协议条款，共同遵守：一、乙方愿意于XXXX年X月X日一次性赔偿甲方人民币XXXXX元，以作为甲方对收货方的赔偿，甲方表示同意。
二、甲方同意本协议第一条履行完毕后，放弃对乙方其它责任的追究。
三、本协议自双方签字盖章之日生效。
如任何一方违约，需向守约方支付违约金人民币XXXX元。
四、本协议一式两份，双方各执一份。
协议人：（甲方盖章） 协议人：（乙方盖章） 法定代表人或委托代理人：（签字） 法定代表人或委托代理人：（签字）签订时间： 签订时间： 希望可以帮助到你。
...
合同违约怎么赔偿？
定金是在合同订立或在履行之前支付一定数额的金钱作为担保的担保方式，又称保证金。
一方向另一方给付定金作为债权的担保，债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。
给 付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的， 应当双倍返还定金。
但是，定金责任的承担不能替代损害赔偿责任，两者应该区分开来。
如果一方违约造成实际损失，另一方适用定金罚则的同时，可同时请求损害赔偿，但是适用定金罚则 和损害赔偿的总值不能大于标的物的价值总和。
《担保法》第九十条定金应当以书面形式约定。
当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。
定金合同从实际交付定金之日起生效。
《担保法》第九十一条定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的百分之二十。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第一百一十七条定金交付后，交付定金的一方可以按照合同的约定以丧失定金为代价而解除主合同，收受定金的 一方可以双倍返还定金为代价而解除主合同。
对解除主合同后责任的处理，适用《中华人民共 和国合同法》的规定。
《合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《担保法》第一百一十二条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。
《担保法》第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的 利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的 损失。
经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。
《担保法》第一百一十五条当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。
债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。
给付定金的一方不 履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还 定金。
