范文一:光伏发电项目总承包合同(word版本)
光伏发电项目总承包合同
发 包 方:
承 包 方:
签字日期:
目 录
1 工程概况: . ........................................................................................................ 3
2 工作范围划分 . .................................................................................................... 3
4 工期 . .................................................................................................................... 5 6 发包方的权利和义务 ........................................................................................ 5
7 承包方的权利和义务 ........................................................................................ 5
8 施工文件的交付 . ................................................................................................ 7
9 计划 . .................................................................................................................... 7
10 暂停施工 . .......................................................................................................... 7
11 合同款支付 . ...................................................................................................... 7
12 责任限制 . .......................................................................................................... 8
13 质保金 . .............................................................................................................. 8
14 竣工试验、竣工验收、竣工后试验 .............................................................. 8
15 缺陷 . .................................................................................................................. 8
16 安全施工 . .......................................................................................................... 8
17 发包方代表和承包方代表 .............................................................................. 9
18 合同的生效与终止........................................................................................... 9 19 本合同项目的安全生产管理协议书作为本合同的附件,与本合同具有同
等法律效力。 . .......................................................................................................... 9
20 合同份数: . ...................................................................................................... 9
附件A 技术规范书 . ............................................................................................ 11
附件B 付款计划表 . ............................................................................................ 11
SZJB1 资金使用计划报审表 . ............................................................................ 12
SZJB2 工程预付款报审表 ................................................................................. 13
SZJB3 工程进度款报审表 ................................................................................. 14
某某光伏发电项目工程总承包合同
1 工程概况:
1.1 工程名称:某某15MW 光伏发电项目。
1.2 建设工期:2017年6月10日开工,2017年9月30日前具备投运条件。
1.3 建设地点:某某省某某市永昌县
1.4 建设规模:新建一座15MW (6MW+9MW)光伏发电场; 一座35kV 汇集站;新建一回从35kV 汇集站至110kV 宗家庄变35kV 送电线路,长约
3.5公里;110kV 宗家庄变扩建一个35kV 出线间隔;及配套调度通信和二次设备。
2 工作范围划分
承包方全面负责某某光伏发电项目总承包方工作范围内的工程设计、采购、施工、调试、竣工试验、工程移交生产和性能保证。工程设计包括初步设计、施工图设计,工程概算编制,竣工图设计;施工包括承包范围之内的全部建筑、安装工程施工,采购包括承包方工作范围内的设备和材料订货、供应、运输和储存;调试包括承包方工作范围内的全部设备和系统的单体试运、分部试运和整套启动试运;性能保证指在承包方工作范围内的系统和设备性能满足合同附件中所明确的性能指标。
承包方负责采购的设备及主材,由某某省电力设计院下属全资子公司某某电院电力设备有限公司负责采购,并提供增值税发票。
发包方负责某某光伏发电项目供水、供电(水电费由承包方承担),负责15MW 光伏发电场及35kV 汇流站项目范围内的征地及前期工作;投运由发包方运行人员操作、承包方提供技术支持。
本工程属EPC 总承包模式。总承包内容如下:
2.1 建筑工程:
2.1.1发电厂及汇集站内所有建构筑物。
2.1.2围墙、散水、大门。
2.1.3 进站道路。
2.2安装及调试工程
2.2.1 发电厂及汇集站所有电气设备安装及调试
2.2.2 35kV输电线路工程。
2.2.3 110kV宗家庄变扩建35kV 间隔一个。
范文二:项目承包合同
砂石料场、搅拌站项目承包合同
甲 方:刘洪君(身份证号码:)
乙 方:库车县牙哈镇人民政府
一、合同目的
根据生产需要,个体业主刘洪君在库车县牙哈镇境内新建砂石料 场和搅拌站项目, 需牙哈镇人民政府予以协调解决场地和原材料供给。 依照《中华人民共和国合同法》规定,双方本着平等互利、诚实信用 原则,协商一致,签订本合同。
二、合同内容及范围
在牙哈镇境内投资开办砂石料场及搅拌站项目,计划投资总额为 600万元人民币。其中:砂石料场计划投资 150万元人民币,搅拌站 计划投资 450万元人民币。
三、合同期限
甲方在牙方境内投资新建项目,以砂石料场、搅拌站开工之日起 算,至牙哈镇红狮水泥厂建设全部竣工之日起止(即 年 月 日起至 年 月 日止) 。 合同期满需续签合同的, 双方应 提前一个月商谈续签事宜。
四、双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1. 甲方自合同签订之日起,应尽快投入资金、人力、物力,在短 时间内将项目建设好,并确保能正常投入使用;
2. 甲方有权按照法律及合同,科学管理经营,在管理过程中发生
的所有债权债务与乙方无关;
3. 甲方投资新建的项目,归属于乡镇企业管理范筹,在合同期内 应向乙方缴纳一定数额的管理费。
4. 甲方不得将项目地另作它用,更不得以新建建筑物的名义占有 土地,可科学规划,合理有序经营管理。
5. 甲方在合同期内自筹资金新建基础设施,投资的固定设备,在 合同期满后全部交由乙方管理经营,产权归乙方所有(乙方无需付任 何费用) 。
6. 合同期内甲方必须保证所属人员严格遵守法律法规,不得违反 计划生育、民族宗教和社会治安规定,确保社会稳定,凡发生治安和 其它有危社会安定的案件,一律追究甲方责任。
7. 合同期内,甲方新建投产和经营管理所产生的一切费用由甲方 自行承担解决。
8.合同期满后,甲方拥有优先续约权。续约合同需逐年交纳管理 费(协商待定) 。
(二)乙方的权利和义务
1. 按照合同约定向甲方收取管理费;
2. 可以根据砂石料场和搅拌站生产经营情况,对甲方进行不定期 的检查督导;
3. 对甲方不符合合同约定的做法及时予以制止,责成限期改正并 酌情进行罚款;
4. 协助甲方解决生产经营期间遇到的矛盾纠纷等问题。
费用支付方式
费用标准:合同期内,每年缴纳 元。因上级部门和镇政府相
关规定需增加费用的,则双方另行签订本合同的补充协议,以明确新 增费用。甲方在合同签订之日起缴纳应交管理费用的 50%,另有 50%管理费在合同终止之日前一个月内一次性全部缴清。
五、合同变更、解除与终止
(一)本协议签定后,各方不得中途违约解除合同,但允许各方 本着公平、公正,诚信为本的原则相互协商解决。
(二)对本协议及其补充协议所做的任何修改,变更、须经协议 各方共同在书面协议上签字方能生效。
承包期内,甲方有下列行为之一的,乙方有权解除合同。
1. 未经乙方同意, 甲方擅自改变新建项目或转让给第三方经营的。
2. 未经乙方同意,甲方擅自扩大经营规模的。
3. 甲方未按合同约定,违反相关要求和规定,在限定期限内未改 正和解决的;
4. 不按时交纳相关费用,不按合同约定履行义务,给乙方造成不 良影响的;
5. 承包期内发生管理松散,环境较差,治安较乱,严重影响乙方 城镇属地形象的。
六、免责条款:因国家、政府相关规定,致本合同无法履行或者 甲方因管理经营不得力,造成不良影响,无能力继续履约的需提前解 除本合同,甲方至少提前一个月以书面形式告知乙方。
七、争议的解决:双方因履行本合同发生的争议,应当本着互谅 互让的精神协商解决,如协商不成,可依法向乙方所在地人民法院起 诉。
八、附则:
1. 甲、乙双方在签署本合同时,对各自的权利、义务、责任清楚 明白、充分理解,并愿按本合同约定严格执行。
2、 本合同的任何条款被认为无效, 不影响本合同其他条款的效力。
3. 本合同未尽事宜,甲、乙双方可共同协商,签订补充协议。该 补充协议与本合同具有同等效力。
4. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力, 经双方签字盖章后生效。
甲 方:乙 方:
法定代表人:法定代表人:
年 月 日 年 月 日
范文三:项目承包合同
项目承包合同
发包方(简称甲方) :盐城绿和环保建材有限公司
承包方(简称乙方) :陈国成
经甲乙双方协商,同意乙方承包甲方的江苏射阳港电厂扩建工程循环 水出水工程施工 B 标段。为明确双方权利和义务及承包期内的注意事项, 达成如下协议:
一、工程概况
1、工程名称:江苏射阳港电厂扩建工程循环水出水工程施工 B 标段
2、建设单位:江苏射阳港电厂
3、工程地点:射阳港
4、合同价款:1282.15万元
大写:壹仟贰佰捌拾贰万壹仟伍佰元
二、承包经营总则
1、承包经营期间甲乙双方原债权债务不变。
2、承包经营期间双方应相互尊重,密切配合,团结一致,共谋发展。
3、承包经营期间双方应本着诚信原则,守法经营,按章管理,依约办 事。
4、承包经营期间,乙方所发生的一切经济和安全等行为,由乙方单独 承担,与甲方无关。
三、承包经营目标
乙方承包经营内容:甲方与业主签定的本工程《建设工程施工合同》 、
《安全生产合同》 、 《廉政合同》 (简称大合同)的全部内容。
2、管理费及其他:⑴乙方交甲方工程管理费暂定为 130 万元,为总 造价(以审计价为准)的 10-12%。 (注:最终审计情况) 。交纳五拾万元履 约保证金,在工程预付款和进度款中充缴管理费,其他管理费按付款比例 上缴。审计结束按审计价结算管理费用。税金、中标代理费等相关费用由 乙方另外承担,并在甲方的监督下自主经营施工与管理,自负盈亏。⑵为 建立成本帐,乙方提供材料发票给甲方入账,或视工程情况甲方代开总分 包工程发票,乙方承担税金。
3、承包期限:自工程开工至大合同中规定的工程保修期满后终止(工 程质量终身负责) 。保修期满后,如果业主因工程质量等问题追究甲方的责 任,仍然由乙方负责处理解决,发生费用由乙方全额负责。
4、开竣工日期:乙方须在 2009 年 12 月 20 日进场开展工作(以甲 方开工令为准) ,根据大合同要求按时竣工交付。
5、质量等级:合格
6、文明工地等级:文明施工
7、安全目标:确保安全无重大伤亡事故,轻伤率小于 0.2% 。
8、环境目标:确保施工期内施工场地周边环境无污染 。
四、双方权利和义务
(一)甲方
1、 施工现场的监督, 公司有权派驻工程管理人员 1-2名 、 财务人员 1人。公司委派人员的工资等均由乙方承担,标准为 2000元 /月 。 监督人员 有权按照国家法律、法规、规范规程、标准及大合同的有关要求,对安全、 质量、环境、工期、文明施工等方面进行检查、监督。对施工现场有关机
械、材料、人工等方面合同的监督,管理甲方有关印章;对乙方签订的各 项合同跟踪管理;对工程相关的财务状况进行审查。
2、乙方在施工中因安全、质量、环境、工期、文明施工等方面管理不 善而影响甲方形象或声誉,或乙方违法经营、故意捏造成本转移工程资金 的,甲方有权单方面终止本合同,管理费不予归还,由此造成的一切损失 (含项目亏损)均由乙方承担,同时甲方有权向乙方追偿由此受到的损害, 直至通过法律程序追究乙方的法律责任。
3、甲方在本协议生效之后,只向乙方提供相关经营业务所需的手续证 件和经营许可。
4、 负责按甲方和业主签订的大合同付款约定协助乙方向业主收取工程 款。对建设单位已经到位的工程款,扣除管理费用后及时向乙方支付工程 款。
5、负责审查乙方编制的工程竣工结算、竣工资料和协助乙方收取工程 尾款工作。
6、甲方派驻人员有权对施工现场的质量、进度、安全、环境等方面存 在的问题提出整改意见,拒不整改的或整改不到位的可进行 1000-2000元 /项的经济处罚,从账户上直接扣除。
7、 甲方提供给乙方工程资料章一枚。 该章只能作为工程编制资料使用, 不得另作他用,如果作为他用,一律无效。乙方不得私自刻印其他任何带 有甲方公司字眼的印章,如果私自刻印,甲方一律不认可,一经发现,甲 方可以停止支付工程款并视情节处以罚款,且后果自负。
样章:
8、对乙方提出的合理要求,甲方尽可能提供良好的服务。
(二)乙方
1、负责组织工程全过程的施工和所有相关外部业务活动。
2、在工程开工前编好施工方案、质量计划、环境因素、安全措施,交 甲方审阅,并严格按照审定后的方案、计划、措施,组织施工。
3、严格执照施工技术规程和国家规范要求施工,做好工程的各项管理 工作,确保无质量事故。工程施工中产生的质量事故以及与工程有关的一 切经济纠纷均由乙方负责,并承担全部损失和经济赔偿。
4、乙方对工程中签订的各项合同进行统一编号,并建立台账。接受甲 方指定人员的不定期检查。
5、按照建档案规定做好工程资料的编制收集和整工作,工程竣工后, 按大合同规定的时间(最长不超过 30天)将完整工程资料分报甲方、建设 单位和城建档案馆。因资料不完整而造成的罚款均由乙方承担。
6、 工程竣工后, 乙方应在竣工验收后二十天内做好工程结算编制工作, 经甲方审核后,按甲方统一的格式报业主。
7、乙方应严格执行按规定及大合同要求的工程保修范围、保修期限。 保修期间, 乙方应在接到业主或甲方维修通知之日起, 72小时内派人修理。 否则,甲方有权直接委托其他单位或人员进行维修,由此造成的费用甲方 有权在结算保修金内直接扣除,当维修费超出保修金时,甲方有权扣除乙 方在甲方的履约保证金或向乙方索赔。
8、涉及工程的相关税费和各项行业管理费均由乙方承担。相关经营条 件及施工设备乙方负责自主解决。
9、乙方负责对项目施工人员(指进入施工现场人员) ,按劳动法规和
劳动保障部门规定要求,进行养老保险、意外伤害险、失业和医疗险等投 保工作,否则由此造成的各种后果及损失均由乙方承担。
10、必须维护甲方的形象和声誉,全部履行甲方就该项目对外签订的 合同 , 承担甲方对业主的全部义务及合同的风险。
11、严格执行安全生产的全部义务及合同的全部风险。
12、服从甲方派驻工地人员的监督管理。
13、乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围,如超出甲 方经营许可证范围的项目,乙方需自己提供相关手续证件。
14、乙方不得以项目部的名义或甲方的名义与任何单位和个人签定有 关材料等债权债务的合同。如果确需签定,必须经甲方同意否则均无效, 后果由乙方自负。乙方以个人名义对外所签的合同应积极履行,如果未能 履行的,且对甲方公司造成影响或者后果的,甲方有权用该工程款解决这 些存在问题。
15、该工程的前期招标费、公证费、决算。审计费以及牵涉到该工程 相关的违约、罚款等费用均由乙方按实支付,除上述费用外的其他一切本 工程的施工经营费用均由乙方承担支付。
五、安全施工
1、乙方必须严格遵守安全生产各项规章制度,按安全生产操作规程进 行施工,服从甲方对安全工作的监督、检查和处罚,服从甲方派驻施工现 场安全监督人员的管理。对工程的安全负全部责任。
2、施工中发生安全事故,乙方必须保护好现场,及时抢救受伤人员。 并负责做好一切善后工作及经济补偿、赔偿工作。同时通报甲方,以便甲 方按有关法律、法规及时上报有关部门。
3、乙方必须确保不发生死亡事故。乙方在经营活动中,若出现安全事 故等重大意外,均由乙方独立承担,甲方不承担一切责任,特此提出免责 声明。
六、工期、质量、文明施工要求
1、乙方必须确保大合同工期,如工程延误,由乙方负责承担违约金。
2、严禁乙方将工程倒手转包,甲方一经发现乙方将工程倒手转包,则 有权单方终止该承包经营合同,乙方应无条件在七日内全部清退出场,由 此造成的经济损失均由乙方承担并扣除乙方的保证金。
七.工程款支付与控制
1、工程款支付按甲方和建议单位签订的大合同付款条件执行。
2、乙方必须对工程资金实行专款专用,合理使用工程款,不得挪用, 足额发给农民工工资并不得以任何理由拖欠农民工工资。
3、所有工程款必须汇入甲方开设的银行账户,乙方不得私自从业主方 收取工程款或变相转移工程款,如发生上述现象第一次,甲方有权处以乙 方所收工程款 5%-10%的罚款,第二次,处以所收工程款 10%-20%的罚款; 第三次,按第一次、第二次、第三次累计后按第二次处罚标准加倍处罚, 同时甲方有权终止本协议,并追缴乙方私自收取的工程款,及其甲方造成 的金额损失,直至追究乙方的法律责任。
八、工程债权债务的处理
1、乙方承包的工程所发生的债权债务均由乙方负责处理,甲方不承担 任何责任。
2、因乙方原因形成的债务牵连甲方,使甲方成为被告时,由乙方负责 应诉或参加仲裁,同时甲方根据需要参加诉讼或仲裁,所产生的一切法律
后果和费用,均由乙方负责,若因此给甲方造成损失,乙方应按实赔偿甲 方的损失。
3、乙方实施的工程项目,其合同、保险、税务、财务、银行、统计等 事项由乙方自主办理。
九、其他事项
本合同一式三份,甲方两份(财务、企管各一份) 、乙方一份,双方签 字后生效,甲方加盖骑缝章。
甲方:乙方(自然人) :
身份证号码:
法定代表人:承包人(法人) (签章) :
日期:年 月 日 日期:年 月 日
范文四:项目承包合同
项目承包合同
甲方:
乙方:
签约时间: 年 月 日
签约地点:
甲方:青岛康太源建设集团有限公司
乙方: 项目部
甲方为依法改进项目经营管理,增强项目管理人员信心,加大企业利润化分配水平,实行公司内部工程项目由各项目部进行全面承包。甲乙双方本着公平、公正、公开及诚实信用的原则,充分协商后达成如下内容:
一、承包项目概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程量: 平方米
4、工程合同造价: 万元(大写: 整)
5、工期: 年 月 日至 年 月 日
二、承包原则
乙方在承包期间依据甲方与建设单位签订的施工合同内容和要求,根据甲方既定的经营理念,实行独立核算,自负盈亏,全面承包该工程项目并独立承担承包过程中的一切债权、债务。
三、承包利润计取
1、乙方应向甲方上缴承包利润。承包利润依据该工程项目预估净利润率确定。
2、预估净利润率确定依据:由甲方预算部、财务部根据工程项目所在地的市场行情及定额水平;甲方在当地已完成工程项目的各项技术经济指标分析结果;承接工程合同条款及施工图纸测算的理论利润率;工程项目的特点及施工的难易程度;乙方管理费用、财务费用、固定资产折旧等费用进行测算。
3、依据第三.2条,经双方协商一致,确认本工程项目的预估净利润率为 %,
其中: %为乙方应上缴给甲方的承包利润率; %为乙方应得的利润率。
四、承包利润上缴
1、甲方根据乙方应上缴承包利润率,从建设单位每次拨付的工程进度款中直接扣除相应的承包利润。
2、承包利润的剩余部分按工程实际产值和乙方应上缴承包利润率,待工程项目保修期满后 日内一次性结清。
五、工程款支付
1、建设单位拨付的工程进度款,甲方保证专款专用,扣除乙方应上缴的承包利润和项目发生的必须费用外,打入项目专用账户。
2、甲方根据乙方的工程款支付申请按甲方流程审批后付款,乙方须按甲方财务部门规定的时限向甲方提供成本发票或劳务发票,因此产生的营业税金及附加等相关税费由乙方负担。
六、乙方应得利润兑现
工程竣工后,由甲方法务督察部会同预算、财务等人员进行初步核算和内部审计,如乙方能够完成规定的上缴利润和管理指标,按以下方式兑现乙方应得利润:
1、工程竣工验收合格,根据甲方与建设单位签订的合同约定,按甲乙双方利润分成比例,从乙方应得利润中扣除 万元作为预留工程质量保修金后,兑现应得利润的50 %。
2、工程结算完成,兑现除项目预留质量保修金外应得利润的 50 %。
3、工程保修期满,甲方从建设单位收回质量保修金中一次性返还乙方预留工程质量保修金。
七、风险抵押
1、风险抵押的方式有如下三种,双方经协商确定,采用第 种方式:
(1)乙方以工程总造价的 ‰即 万元作为承包风险抵押金,于本合同签订后10日内交给甲方。
(2)乙方项目经理以其名下的与第六.1.(1)条规定工程总造价的 ‰同等价值的房产、车辆等抵押物作为承包风险抵押,将房产、车辆等所有权凭证列为本合同附件并于本合同签订后30日内甲乙双方共同办理抵押手续。
(3)甲方每月从代发乙方员工工资中扣除工资总额 %作为承包风险抵押金,直至风险抵押金足额扣除。
2、风险抵押金返还
(1)工程竣工验收合格,根据内部审计结果,乙方如能够完成规定的上缴利润指标及管理指标时,甲方将风险抵押金的 40 %返还给乙方。
(2)工程竣工结算完成,乙方完成规定的上缴利润指标及管理指标时,甲方再将风险抵押金的40%返还给乙方。
(3)工程保修期满,甲方将剩余的风险抵押金一次性返还给乙方。
八、甲方权利与义务
1、甲方有权对乙方承包的项目工程的质量、安全、技术、施工进度、工程预算、风险防范等事宜进行指导及监督检查。
2、甲方代发乙方员工工资,代缴乙方所需承担的各项税金。所需费用由甲方从建设单位拨付的工程进度款中直接扣除。
3、甲方利用自身资源帮助乙方协调处理施工过程中出现的问题。
4、甲方应及时提供乙方办理各项施工手续所需的甲方资质、证件并积极协助乙方办理各项施工手续。
5、甲方有权从建设单位拨付的工程进度款中直接扣除由乙方承担的各种纠纷造成的直接和间接经济损失。
6、甲方有权派财务人员对乙方进行项目核算。
九、乙方权利与义务
1、乙方全权处理该项目业务、施工、竣工验收、结算等全部项目工作,甲方相关部门积极配合乙方工作。
2、乙方有权招聘新员工、辞退任何不合格的员工,但其相关手续由甲方人力资源部统一办理;有权确定项目部内部员工工资,但确定工资时须按照甲方工资标准并报甲方人力资源部备案。乙方临时雇用人员的工资确定不受本条款限制。
3、乙方享有和承担该项目组织管理的一切权利、责任和本项目所需的一切费用(包括资料费、图纸押金、投标押金、风险押金、罚金、现场设施、施工费用、材料费用、办公业务费用、人员工资、人员保险等)。
4、乙方必须按建筑法规办好必要的手续和按规定组织施工管理。该工程的一切相关文件原件必须报送甲方存档,并听从甲方监管人员的指导。
5、乙方应得利润的内部分配权归乙方,但应报甲方备案。
十、乙方对甲方生产设备、周转材料、资金的占用和使用
1、乙方承包项目必须优先租赁甲方现有生产设备、周转材料,租赁价格执行当地市场价。乙方必须在确认甲方没有工程所需生产设备、材料后才可以在市场上租赁,如确实需要外租时,租赁合同应由甲方审核后签订。
2、依据实际情况,乙方可占用甲方一定数额的贷款指标。贷款的使用应遵守甲方有关内部银行资金管理规定。
十一、结余甲供材的处臵
甲方对结余甲供材可进行内部调整,按实际认可价格及数量计入利润,如无工程可以利用,工程施工年度内由甲方监督乙方按市场价格进行处理,收益
计入利润。
十二、管理指标及奖惩
1、管理指标
(1)质量管理
工程质量达到甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》、《施工补充协议》中约定的要求,或甲乙双方约定的要求。乙方项目经理为工程质量的第一责任人。
(2)安全管理
重大安全事故为0,轻伤事故率达到上级规定标准。
(3)文明施工和现场管理
达到甲方与建设单位《建设工程施工合同》约定的文明施工目标和甲乙双方另行约定的文明施工目标。
2、 奖惩
(1)在承包期内,获得市级标准化工地或优质结构工程奖励1万元;获得市级优质工程或省级标准化工地奖励2万元;获得省部级优质工程奖,励5万元;获得国家级优质工程的奖励10万元。
(2)在承包期内,若发生重大质量事故、重伤事故、重大机械设备事故、重大火灾事故、重大交通事故等,每发生一次扣罚乙方 3 万元;若发生死亡事故,每发生一人次扣罚乙方 5 万元;凡经政府部门检查受到通报批评或处罚的,发生一次扣罚乙方 1 万元,如给甲方造成市场主体考核扣分的,每扣一分再扣罚乙方 万元。
3、因重大质量事故和重大安全事故造成的直接和间接经济损失,由乙方负担。
十三、解除条款
1、乙方项目施工过程中因管理混乱或管理失误造成重大安全、质量问题或安全、质量事故时,甲方有权解除本合同,并追究乙方的经济责任和法律责任。
2、甲方认为乙方没有能力继续履行本合同时,有权单方面解除本合同。 十四、纠纷解决
甲乙双方在履行本合同的过程中,若发生履约纠纷,乙方应确保正常施工,不得停工。对于双方的履约纠纷,甲乙双方应积极协商解决。
十五、其它约定
本合同一式两份,甲乙双方各持一份。本协议自签订之日起生效,至合同完全履行后自动失效。
(以下无正文)
甲方(盖章): 乙方(盖章):
总裁: 项目经理:
年 月 日 年 月 日
范文五:项目承包合同
项目承包协议书
甲方:
乙方:
为了切实做好项目施工的各项工作,明确双方责任和义务,根据公司有关规定,经双方共同协商,达成以下协议,共同遵照执行。
1、项目名称:***********
2、工作内容、工作量及承包价格:
(1)项目地点及作业范围:
***********。
(2)作业技术依据:
以甲方的业主与之签订的合同(***********)规定的技术标准。
(3)工作内容、承包价格及付款方式:
a、工作内容
对***镇所辖范围内20.2km2的农村居民点进行1:500比例尺地籍调查。建立村庄地籍信息系统,进行数据汇总统计,输出以村为单位的各种统计表格。
b、承包价格
按业主中标价格扣除税费后的单价。
经双方协定乙方为甲方修补测(包括控制测量、查图、补图、内业地
形图图面修饰、地物属性的修改及重合点检查),
c、付款方式
根据业主付款给甲方的额度,甲方按相应的额度和比例付给乙方,或由业主直接付给乙方。
3、工期:2010 年10 月—2011年 6月30日
4、甲方的责任和义务
(1)及时与业主或相关方沟通、协商解决;协助乙方进行项目开工、施工、验收。
(2)及时与业主或相关方沟通,落实项目工程款情况,及时向乙方支付工程款。
5、乙方的责任和义务
(1)乙方施工要符合业主工期和技术、规范、设计书要求,因乙方原因出现的质量问题、验收不合格,损失由乙方自负;
(2)按照相关要求,开展有关质量管理与安全生产活动;
(3)施工过程中出现的有关技术问题,应及时与甲方进行沟通,征求甲方意见;
(4)乙方应无条件的配合业主或监理单位的检查及监理工作;
(5)做好成果资料保管、保密工作,出现成果资料丢失或泄密事件,甲方将按业主的要求将对乙方进行责任追究和相应处罚;
(6)所承担的工作内容完成后,及时进行工作量统计并填写项目结
算单,经业主认可并经双方签字确认后,进入财务程序。
6、其它约定
(1)未尽事宜,参照(***********号)合同的相关条款由双方共同协商解决;
(2)本合同一式三份,甲乙双方各执一份,山东正元地理信息工程有限责任公司一份。
甲方代表:
乙方代表: 日期: 年 月 日
转载请注明出处范文大全网 » 光伏发电项目总承包合同(wo