工程转包协议书
甲方:
乙方:
经友好协商,就甲方承揽工程转包给乙方施工的相关事宜,根据《劳动法》、《建筑法》、《合同法》及公平、公正原则,签订本施工协议:
一、甲方承揽舞钢市杨庄乡观平苑建设配套工程。
二、在工程施工中,建设单位和施工单位的责任义务约定事宜服从甲方与建设单位的正签合同,甲方不得增减。
三、甲方与建设单位正签合同的期限为 年 月 日前, 月 日前甲方再与乙方正签转包合同。
四、甲方将此工程转包给乙方,由乙方按转包工程造价的8%向甲方支付转让费,费用结算于建设方向乙方结算工程款时支付。
五、此协议签订后 日内,由乙方向甲方支付 万元的转让预约定金,如到期甲方未按约定将该工程转让给乙方,由甲方如数退还乙方定金,并按20%加赔。
六、协议生效办法:本协议由双方签字,并由乙方向甲方交付定金日起生效。
七、未尽事宜由双方另行协商。
八、本协议一式两份,甲、乙双方各持一份。
甲方代表:
乙方代表:
年 月 日
建设工程施工合同怎么写?建设工程施工合同范文?
1、建设工程合同是个很复杂的合同。
关于使用建筑工程合同的问题,也要看看你们工程的规模有多大,如果仅仅是几十万的小小工程的话,那么就没有必要使用复杂的工程合同,你自己起草一份也可以,主要将工程承包范围、工程价款、开工竣工日期、工程质量、承包方式、违约等约定清楚即可,如果是大型的建设工程的话,一般的非专业人士、没有一定的经验的人士是写不出来的,因为这个的确是很复杂的合同。
2、目前,建筑工程合同国家与地方都有示范文本的,你自己百度一下,一般的文本建筑工程合同示范为本分为四部分,第一部分是协议书,第二部分是通用条款、第三部分是专用条款、第四部分是补充条款。
3、就算是使用示范文本,就我日常经历来看,不知道你是属于业主方还是承包方,如果是属于业主方的话,单纯的使用示范文本还是不够,漏洞太多。
建筑工程承包合同样本
合同条款通用部分1. 一般规定1.1 词语定义除非“合同条款专用部分”另有约定,本合同中下列措词及用语应当具有本条款所赋予的含义。
1.1.1 本项目指发包人根据政府有关部门签发的相关批准文件而建设的工程项目。
1.1.2 本工程指承包人按照本合同约定负责实施、竣工和修补质量缺陷的本项目内的有关工程,包括合同文件约定的所有暂估价的专业分包工程和暂估价的材料和工程设备在内。
1.1.3 本合同指发包人和承包人双方共同签署的本工程施工总承包合同。
1.1.4 合同文件构成本合同的所有文件,即合同协议书中所约定的组成本合同的所有文件。
1.1.5 合同协议书是由发包人和承包人共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。
1.1.6 合同条款通用部分是根据有关法律、法规规定,通用于房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包活动,明确合同当事人主要权利义务的文件。
1.1.7 合同条款专用部分是合同当事人根据本工程实际需要对合同条款通用部分的具体约定、补充和修订。
1.1.8 技术标准和要求是根据法律法规、规章、规范性文件和行业规范的有关规定,用以明确现场条件、周围环境、承包范围、适用规范、技术等内容的文件。
1.1.9 合同图纸指由发包人提供的招标图纸清单内所列出的图纸、招标过程颁发的招标补遗或修改图纸、图纸质疑函回复文件和合同履行中发包人确认及补充修改的图纸组成。
1.1.10 已标价的工程量清单指已由承包人填入价格并为发包人所接受的工程量清单。
1.1.11 中标通知书指招标人通知投标人为本工程中标人的函件。
1.1.12 发包人指合同协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.13 发包人代表指由发包人任命的,在授权范围内代表发包人行使本合同约定的权利并履行约定义务的委托代理人。
1.1.14 承包人指合同协议书中约定,被发包人接受的具有相关建设工程施工总承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.15 承包人代表指由承包人任命的,在授权范围内代表承包人行使本合同约定的权利并履行约定义务的委托代理人。
1.1.16 设计人指发包人委托的负责本工程设计的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.17 监理人指发包人委托的负责本工程监理的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.18 监理人代表指由监理人任命的,代表监理人行使权力和履行义务的委托代理人。
1.1.19 永久工程根据相关合同文件约定所需建设完成并移交给发包人的工程,包括相关的工程设备。
1.1.20 临时工程指为完成合同约定的永久工程和修补任何质量缺陷所修建的各类临时性工程,不包括工程设备。
1.1.21 区段指根据本工程的设计施工管理需要而将本工程划分的若干个施工段。
本工程区段划分说明见“合同条款专用部分”。
1.1.22 工程设备指合同文件中约定的构成或计划构成永久工程一部分的机械、仪器以及类似设备。
1.1.23 材料指合同文件约定的用于永久工程的各类物品和物资,但工程设备除外。
1.1.24 施工机械设备指为完成合同文件约定的各项工作所需要的机械、仪器以及类似设备,但不包括工程设备。
1.1.25 现场指由发包人提供的用于实施本工程以及工程设备和材料运达的场所,以及在合同文件中明确指定作为现场组成部分的其他场所。
现场的具体地理位置及要求见“技术标准和要求”。
1.1.26 合同工期指在合同协议书中约定的承包人完成本工程的期限。
1.1.27 开工日期指发包人或发包人委托监理人发出的开工通知中所载明的开工日期。
1.1.28 竣工日期指承包人按照合同文件的约定实施及完成本工程至合同条款约定的实际竣工标准的日期。
1.1.29 天(日)指一个公历日,每连续的24小时按照一天计算。
除非合同文件另有约定,合同文件内所说明的天数,均为日历天数。
1.1.30 合同价款指发包人和承包人在合同协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同文件约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.1.31 费用指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支,包括企业管理费和应当合理分摊的其他支出,但不包括利润。
1.1.32 缺陷责任期指工程实际竣工后,发包人和承包人按照合同文件的约定完成本工程质量缺陷修补所需的时间。
1.1.33 保修期指承包人按照国家相关法律、法规、规章和规范性文件所规定的建设工程保修期要求全面履行工程保修责任的期限。
1.1.34 违约责任指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应当承担的责任。
1.1.35 不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
1.2 解释1.2.1 凡指当事人或当事人各方的词语,均指具有相应民事权利能力和民事行为能力的法人或其他组织。
1.2.2 本合同条款及其他合同文件中出现的标题只起索引和内容提示作用,标题本身不构成合同文件的一部分,在对合同文件进行解释时不应当考虑。
1.2.3 除非有特别指明是合同条款专用部分,凡合同文件中对合同条款编号的引用,无论是否已指明是合同条款通用部分,均是指合同条款通用部分,包括合同条款专用部分中对其的补充和修订。
1.3 书面形式1.3.1 书面形式,是指手写、打字或印刷等可以...
工程合作协议书范本
2.协议书的实例 技术合作协议书 **(甲方) 订立协议双方: **(乙方) 为发挥双方的优势,共谋发展,并为今后逐步向组成集团公司过渡,双方经过充分友好的协商,特订立本协议。
一、建立密切的技术合作关系,今后凡甲方承接的工程,装修设计任务均交给乙方承担。
二、乙方保证,在接到任务后,将立即组织以高级工程师为领导的精干设计队伍,在10日提出设计方案,并在方案认可后一个月内完成全部设计图纸。
三、为保证设计的质量,甲方将毫无保留地向乙方提供所需的一切建筑技术资料。
四、装修施工队伍由甲方组织,装修工程的施工由甲方组织实施。
施工期间,乙方派出高级工程师监督施工,以保证工程的质量。
五、甲方按装修工程总费用的千分之*向乙方支付设计费。
六、本协议自签订之日起生效。
七、本协议书一式两份,双方各执一份。
附件:《**建筑装修工程集团公司组建意向书》一份。
甲方 **建筑 工程公司(盖章) 法人代表:**(签字) 乙方 **装修设计公司(盖章) 法人代表:**(签字) 19**年*月*日 甲方地址:****** 乙方地址:****** 邮政编码:****** 邮政编码:****** 电话兼传真:****** 电 话兼传真:****** 银行账号:**** 银行账号:**** 联系人:*** 联系人:*** (以上为实例,在运用过程中可将没用的部分删除,最后助你合作愉快。
工程补充合同出来了,施工单位回复什么
首先要把原合同吃透。
请教专门处理施工合同纠纷的律师。
然后才能划分出哪些部分是可以无代价进行变更的。
多数情况下,在没有实际产生成本增加的前提下,施工单位是可以商量着进行变更的。
即对原合同进行修改或增加补充协议。
如果已经产生对立,又不想走法律,那么就要领导更换协调人员,从新开始公关。
建设工程施工合同条件合同样本是怎样的呢?
第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义。
建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。
其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条款所赋予的涵义: 1.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。
3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。
5.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。
7.设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9.工程质量监督部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
10.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。
12.合同价款:按有关规定或协议条款约定的各种收费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
13.费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
14.工期:协议条款约定的合同工期。
15.开工日期:协议条款约定的工程开工日期。
16.竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。
17.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
18.施工场地:经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。
19.书面形式:根据合同发生的手写、打印、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
20.不可抗力:指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方责任造成的爆炸、火灾、以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。
21.协议条款:结合具体工程,甲、乙方协商后签订的书面协议。
第二条合同文件及解释顺序。
合同文件应能互相解释,互为说明。
除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下: 1.协议条款; 2.合同条件; 3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; 4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件; 5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸; 6.标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。
当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决(实行社会监理的,可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不能一致的,按第30条约定的办法解决。
第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
合同文件使用汉语或协议条款约定的少数民族语言书写和解释、说明。
适用于合同文件的法律是国家的法律、法规,及协议条款约定的部门规章或工程所在地的地方法规。
施工中必须使用协议条款约定的国家标准、规范;国家没有相应标准、规范时,可使用协议条款约定的行业、专业或工程所在地地方的标准、规范。
甲方应按协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范时,乙方应按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。
本条所发生购买、翻译和制定标准、规范的费用,均由甲方承担。
第四条图纸。
甲方在开工日期15天之前按协议条款约定的日期和份数,向乙方提供完整的施工图纸,乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。
需要特殊保密的措施费用由甲方承担。
乙方需要增加图纸份数,甲方应代为复制,复制费用由乙方承担。
第二章双方责任 第五条甲方代表。
甲方任命驻施工现场的代表,按照以下要求,行使合同约定的权力,履行合同约定的职责: 1.甲方代表可委派有关具体管理人员,承担自己部分权力和职责,并可在任何时候撤回这种委派。
委派和撤回均应提前5天通知乙方。
2.甲方代表的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行。
甲方代表不能及时给予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后3天内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后3天内不予答复,应视为乙方要求已被确认。
乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后24小时内提出书面申告。
甲方代表在收到乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,以书面形式通知乙方。
紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。
因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。
3.甲方代表按合同约定,及时向乙方提供所需指令、标准、图纸并履行其他约定的义务,否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由...
合同终止后想要恢复合同怎么写
公司强行调职又减薪,而未征得本人同意,(如以上本人同意是要重新签定新的劳动合同的)应及时向人保局劳动纠纷仲裁机构提出申诉,必获仲裁支持你从公司得到应有的赔偿(劳动合同法规定,因用人单位单方面违反劳动合同,劳动人可终止合同,用人单位必须按劳动者为公司服务年头相应的月数的工资,工作的最后一年不足合同规定的最后一年实际工作日如满一个月也按一个月工资支付赔偿;五险一金除住房公积金外,其余社会保险可向人力资源与社会保障局所属你公司所在区域所缴费的社会保险管理中心提出申诉,其所部纠查大队会进行调查,强制公司为你等员工进行全员补缴。
另外,如公司未与员工签定劳动合同,你将额外得到在公司工作而未签定合同期间的同等数额的工资作为补偿。
你的证据有工资条,工资卡银行记录。
以及一些能证明你在此公司工作的证件和文件等。
更要注意获取和保留你在工作期间与不同意公司无理安排后的工作考期记录的原始凭证,以防公司以多日旷工,严重违纪等理由反诉你违约在先。
即便当初签定的合同期满,公司不再与员工续约的,仍要支付同等赔偿。
因此,你绝不要主要提出辞职。
要先去人保局申诉,劳动仲裁机关你方胜诉后,如公司仍不按期执行赔偿。
你可向人民法院控告。
胜诉后如公司再不执行,法院将派员强制执行,查封公司财产,拍卖为你等员工支付赔偿的。
工程补充协议合同怎么写?
【工程施工合同补充协议(一)】 甲方:公司 乙方:樊分公司 襄樊和驰房地产开发公司(以下简称甲方)开发的和驰上品综合楼工程由泰州五建襄樊分公司(以下简称乙方)施工,双方于2008年3 月28日签定了《建设工程施工合同》。
现该工程已施工至主体六层,按合同约定甲方应支付乙方20 %的工程款。
为不影响工程进度,经双方协商达成如下协议: 1、 2、 在9月28日前付清贰佰伍拾伍万元整。
在后期施工中,乙方垫资四至十五层直至混凝土结构主 体工程,中途甲方不再付款。
3、 主体混凝土工程结束经验收后,甲方一次性按原合同约 定一个月内付给乙方工程款。
否则,甲方按人民币壹万施工合同补充协议元/天赔付给乙方。
4、#### 5、###### 甲 方: 乙 方: 日 期: 日 期: 工程结算时,甲方按最终决算价款的5%补偿给乙方。
本协议一式四份,甲、乙双方各执两份。
【工程施工合同补充协议(二)】 晋江市金井北通道道路整治工程 施工合同补充协议一一给水管道工程及道路改造工程 发包人:晋江市公路建设开发有限公司(以下简称“甲方”) 承包人:中铁大桥局股份有限公司 (以下简称“乙方”) 本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与甲、乙双方于2012年10月8日签订的晋江市金井北通道道路整治工程《施工合同》(下称”原合同“)中定义相同。
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方经友好协商,在原合同签订的基础上,就乙方承包晋江市金井北通道道路整治工程的给水工程及金东公路金井段道路改造工程的相关事项订立以下补充协议: 1、 工程概况 工程名称:晋江市金井北通道道路整治工程一给水管道(原水管道)工程及晋江市金东公路金井段(镇标至西环路口)改造工程。
工程地点:晋江市金井镇 2、 建设内容 给水管道及金东公路金井段道路改造工程。
具体详见施工图纸:《给水管道(原水管道)工程》及《晋江市金东公路金井段(镇标至西环路口)改造工程》。
3、 施工工期施工合同补充协议工期为240日历天(备注:即乙方应在原合同工期的基础上顺延8个月之内完成) 4、 工程质量 工程质量要求符合《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004)、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《球墨铸铁给排水管道工程施工及验收技术规范要求》(ZXB/T0202-2013)、《工业金属管道工程施工及验收规范》 (GB50236)及《现场设备、工业管管焊接工程 施工及验收规范》 (GB50236)。
并且通过甲方组织的竣(交)工验收和晋江市供水公司的交接检查。
5、工程价款 本工程为固定单价合同,根据晋江市财政投资项目评审核心审核书以及招标文件约定的下浮比例计算,签约合同价暂定为人民币(大写)壹仟零肆拾叁万贰仟陆佰零柒元整(¥10432607)[包含给水工程安全文明措施费 拾贰万捌仟贰佰伍拾陆元整(¥128256)] 6、进度付款额度和付款方式支付 工程进度付款:按月支付工程进度款,即按经监理人、发包人审核当月实施工程价款扣减质量保证金(质量保证金百分比为月支付额15%)以及合同约定应扣减的其他金额后支付进度款。
7、合同生效 7.1 本协议经甲、乙双法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章即生效。
7.2 本协议生效后,即为原合同不可分割的组成部分,与其具有相等的法律效力。
7.3 合同地点:泉州市晋江市 8、本协议正本贰份、副本捌份,承发包双方各执正本壹份,副本肆份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。
发包人: (盖单位公章) 承包人: (盖单位公章) 法定代表人 法定代表人 或其委托代理人 (签字) 日 期: 年 月 日 或其委托代理人: (签字) 日 期: 年 月 日 【工程施工合同补充协议(三)】 建设单位: 总包单位: 为顺利办理山东世通国际检测技术服务核心办公楼外墙保温系统工程的报审、报建、报验等相关事宜,由总包方青岛新城发展建筑工程有限公司与分包方青岛万兴达保温工程有限公司所签的《山东世通国际检测技术服务核心办公楼外墙保温系统工程施工合同》仅作为施工备案之用,实际施工合同仍按建设方与分包方所签的《山东世通国际检测技术服务核心办公楼外墙保温系统工程施工合同》执行,由建设方 直接支付工程款给分包方,经济纠纷与总包方无关,实际施工中质量、安全责任主体为分包方,总包方负责施工资料的归档以及资料盖章(总包章)等工作, 施工资料的编制、收集和整理等由分包方自行完成,特此补充协议。
建设单位:山东世通国际检测技术服务有限公司 代表: 签章: 总包单位: 分包单位: 代表: 代表: 盖章: 盖章: 2011年 8 月 28 日 【工程施工合同补充协议(四)】 主体混凝土施工补充协议 1、墙砼的浇筑和质量要求 (1) 提前把板缝堵严实,洒水不得过多 (2) 浇筑时碰见洞口,大角,插板要两边同时下浆,防止移位。
(3) 第1次下浆不得过高,厚度为50?.要振捣到根部,否则容易出现烂根。
(4) 墙砼浇筑必须分为三次下浆振捣,第1次下浆后要仔细振捣一遍,第2次下的浆捣连同第1次下的浆一次振。
第...
工程签证单的一般范文格式?
一、一般格式范本:二、工程签证单的简单介绍:工程签证单的概念,在中国建设工程造价管理协会于2002年发布的《工程造价咨询业务操作指导规程》中,被解释和定义为:“按承发包合同约定,一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。
”工程签证单与施工发承包合同价款之间的关系及其作用。
在建设工程合同示范文本中,对合同价款是指“发包人、承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担保修责任的款项”。
合同价款是发包人、承包人两个法人在协议书中的“约定”,且是用以“支付”完成承包工程并承担保修责任的款项。
工程签证是按发承包合同“约定”,由发包人、承包人两个法人代表的委托代理人,就合同价款之外的责任事件所作的签认证明,涉及合同价款之外的款项,是法人代表授权行为的具体实施与体现。
回复:合同需要公正吗包工包料的工程合同需要公正吗?我们
1、合同是否需要公证,常见的有两种,一是不经公证不能进行实际操作的情况(注意:不是无效),例如房地产的赠与合同,需要公证以后才能过户,不然赠与合同虽然有效,但房地产交易监管部门不让你过户;二是合同双方当事人认为需要公证的,所以,你的问题主要在你需不需要公证而不是合同本身需不需要公证。
2、公证后的合同在效力上与没经公证的合同一样,并非公证后的合同约束力就更强,区别主要在就合同发生争议后,经公证的合同在证据证明力上比非经公证的合同要高。
如果没有发生争议,就基本看不出区别了。
3、合同的精准与否以及专业与否,和是否经过公证无关,这两点主要和合同条款的撰写有关,如果想条款用语精准、专业还是去找律师来做比较好;公证主要是证明该合同的真实性及合法性,就像第2个问题的回答一样,发生争议举证时,经公证的合同,法院应直接认定其真实性,但合同条款是否已经能切实保护合同某一方的利益则不是公证处能办的事情。
这是双方约定合同各项条款时应该考虑的问题,也就是说,把握不了的时候应该去律师事务所咨询,而不是通过公证变的精准。
建筑施工合伙协议书范本
合伙承包工程协议合伙人:________(以下简称甲方)合伙人:________(以下简称乙方)甲、乙双方经平等协商,就合伙承包____________工程事宜,达成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围合伙项目以_______________公司中标合同确认的项目内容及范围为准;甲、乙双方合伙承包的项目,对外以__________________公司名义出现。
三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例1.甲方以现金出资,出资额为人民币________万元。
该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例________%。
2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占________%。
五、盈余分配与债务承担1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配;2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。
六、退伙合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;退伙需经对方同意,方可实行;未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
七、权利与义务1.甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理;2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。
如协商不成,可以诉诸法院。
十一、生效及补充1.本协议自各方签字后生效,各方各执一份;2.未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。
合伙人:___________年___月____日