范文一:校园绿化养护工程合同
校园绿化养护工程合同
甲方:(以下称甲方)甘孜州职业技术学校
乙方:(以下称乙方)甘孜州职业技术学校农牧部农艺教研组
为了加强校园公共绿地的养护管理,提升现代农艺专业学生的动手实践能力,甲方、乙方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方委托乙方对甲方所管辖的公共绿地进行养护事项协商一致,订立本合同。
一、养护范围
甘孜州职业技术学校截止2014年已有的校内公共绿地,包括银杏大道、樱花路、桂花大道等。(以下简称校内绿地)
二、合同价格
1.本合同总价15000元(壹万伍仟元整),甲方应当在2016年1月1日前支付给乙方。
2.本合同价格仅指为校内绿地养护所需的人工劳务费用,在绿化养护工作中产生的其他费用由甲方承担。
三、合同期限
本合同的期限:从2015年1月1日起至2015年12月31日止。乙方应在2015年春季学期开学后进场并开始养护工作。
四、养护职责
1.养护期限内,乙方应按照绿化养护操作规程及绿化养护质量标准,合理组织,精心养护,保质保量完成养护管理任务。具体养护技术标准参见附件(附件1校园绿化工作方案、附件2校园立花分布示意图、附件3主要园林植物防治方案)
2.绿化设施及主要养护内容
(1)修剪:根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求,按照操作规程适时进行。
(2)施肥:根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要,要求年施肥不得少于2次,新种植物视生长情况,适时适量进行施肥,以保持各类植物的生长旺盛。
(3)除草:各类绿地、树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草。
(4)灌溉:旱季及新种植物要及时进行灌溉,防止植物因脱水而造成枯死。
(5)病虫害防治:病虫害防治是植物养护中较为重要的手段和内容,要根据各类植物的寄生对象及时做好预测预报,及时采取措施防治。
五、甲方的权利和义务
1.甲方应按照本合同约定的时间向乙方支付款项。
2.甲方应及时购买绿化维护工作所需的物资,包括但不仅限于园林工具、花卉苗木、药品、肥料。
3.甲方有审核乙方绿化养护效果的权利。合同履行期间,若乙方未按约定的养护技术标准进行施工,甲方可下达书面通知,责令乙方在合理期限内整改完毕,
若乙方期限不整改或整改后仍达不到标准要求的,甲方有权终止合同。
4.如遇重大活动或节日,甲方有权通知要求乙方进行临时的修剪工作,但需要提前一周通知。
六、乙方的权利和义务
1.乙方有权利按照教学进度,组织现代农艺专业的学生进行绿化养护工作。
2.乙方进场施工及管理人员应服从现场卫生、安全制度,做好防火、防盗工作,所使用的机械工具均应符合国家有关规定,确保安全施工。
3.非经甲方同意,乙方不得将工程转包或分包。
七、其他事项
1.本合同履行中发生的争议,由甲乙双方协商解决,若协商不成,可向养护工程所在地法院提起诉讼解决。
2.本合同未尽事宜,甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》有关规定协商,协商同意后签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。本合同壹式叁份,甲方贰份,乙方壹份,自甲、乙双方签字并盖章后生效,双方必须共同遵守执行。
附件:1校园绿化工作方案
2校园立花分布示意图
3主要园林植物防治方案
甲方(公章): 甲方(公章): 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人:
协议签订日期: 年 月 日
范文二:校园绿化种植工程合同书
正 本
合 工程名称:校园绿化种植工程
承建单位:河北和峰园林工程有限公司编制日期:
同 书
2010年3月22日
一、合同协议书
发包人:华北电网有限公司培训中心 承包人:河北和峰园林工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程事项协商一致,订立本合同。
1、 工程概况:
工程名称 :校园绿化种植工程 工程地点: 北京房山良乡镇
工程内容:校园绿化种植工程等 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
资金来源: 拔付 2. 工程承包范围
承包范围:种植法桐、雪松、银杏、草皮等
3.合同日期
开工日期:2010年 月 日 竣工日期:2010年 月 日 合同工期总日历天数 天。 4、 质量标准 工程质量标准: 合格 5、合同价款
金额:(大写) 玖万陆仟壹佰伍拾元整 人民币 ¥:96150 元
6、 组成合同的文件 6.1 组成本合同文件包括: (1)本合同协议书 (2)中标通知书 (3)投标书及其附件 (4)本合同专用条款
(5)本合同通用条款
(6)标准、规范及有关技术文件 (7)图纸
(8)工程量清单(如有时) (9)工程报价单或预算书
6.2 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 7、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。 8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
9、工程款支付方式:合同签订后一次性支付合同金额的20%,工程验收合格后一次性支付至结算金额90%的所有剩余款项,质保期一年质保金10% 。
10、工程结算方式:工程结算金额等于实际发生工程量乘以相应投标单价后的总和再加上洽商变更所产生的费用总和。
11、实际施工时,甲方所定苗木等品种,如超出此次投标报价的清单范围,其价格参照‘2009年家属区绿化项目’的相应投标价格。
12、合同生效
12.1 合同订立时间:12.2 合同订立地点:华北电网有限公司培训中心 12.3 本合同双方约定后后效。 发包人:(公章) 承包人:(公章)
地址:北京房山良乡月华大街26号 地址:保定市建华南大街789号十方商贸城
10号楼6-8室 法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 委托代理人(签字): 委托代理人(签字): 电 话: 电 话:13831289801 传 真: 传 真:
开户银行: 开户银行: 中国工商银行石家庄长安支行 账 号: 账 号: 0402020409300314504
北京市建设工程预算书
建设单位:华北电网有限公司培训中心 施工单位:河北和峰园林工程有限公司 工程造价: 元
单位负责人: 编制日期:
2010年校园绿化种植清单报价
河北和峰园林工程有限公司
2010年3月21日
范文三:校园绿化工程施工合同
xx 小学校园绿化工程施工合同
甲方:xx 小学
乙方:
经甲乙双方协商一致, 就甲方委托乙方建造 xx 小学校园绿化工程。 签订以下 协议。
一、工程概况。
1、工程名称:xx 小学校园绿化工程。
2、工程地点:。 xx 小学
二、工期。工程工期从 xx 年 xx 月 xx 日至 xx 年 xx 月 xx 日为期 xx 天。
三、工程合同价款。经协商本合同总承包价为人民币 xx 元圆整(xx 元) 。
四、承建方式。 乙方对绿化工程包工。 包料。 包质量。 包验收合格。 包文明施工。
五、工程付款办法。 工程完工后甲方验收合格, 于五月底向乙方支付工程合同价 款。
六、工程质量要求。
1. 乙方严格要求完成施工任务,完工验收后一年内为绿化种植保期。在保养 期内出现质量问题,由乙方负责。
2. 工程完工后,乙方负责施工范围内垃圾的清理,做到工完场清。
七、合同生效与终止。
1. 本合同自双方签字并加盖公章后生效,工程保质期满,合同即告终止。
2. 本合同壹式两份,双方各执壹份,具同等法律效力。
八、项目清单附下:
甲方负责人签字:乙方签字:(单位盖章)
(单位盖章)
2014年
范文四:校园绿化工程施工合同
棠村镇陈庙小学
校园绿化工程施工合同
建设单位(以下简称甲方):新蔡县=======小学
施工单位(以下简称乙方):郭= 41==========24=
经甲、乙双方协商一致~就甲方委托乙方建棠村镇陈庙小学校园绿化工程~本着公平公正的原则~签订以下协议~以便双方遵循:
一、工程概况
1(工程名称:棠村镇陈庙小学校园绿化工程。
2(工程地点:棠村镇陈庙小学。
3(施工范围:
,1,、新建花池一座。花池为长方形~长12米~宽5.5米~面积66
平方米。
,2,、绿地面积106平方米,含厕所南侧40平方米,。
二、工期
1(开工日期:本项目工程工期从2016年2月26日起至2016年3月12日止~共15天。
2(施工期内~若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3(因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
三、工程合同价款
经协商本合同花池承包价款为人民币:贰千壹百元整,2100.00,~绿化总价为六千壹佰元整,6100.00,~总计:捌仟贰佰元整,8200.00,~若施工过程中甲方有变更需要增加工程~则按实结算。
1
四、承建方式
乙方对绿化工程包工、包料,包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2(施工期间甲方负责乙方施工所用的水电。
五、工程付款办法
1(工程完工后经甲方验收合格一次性付清全部款项。
六、工程质量要求
乙方必须严格按甲方所设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中~乙方必须服从甲方监督管理~若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项~甲方有权提出并要求返工、修改~其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
七、工程竣工验收结算
乙方于竣工后三天内通知甲方~甲方在接到通知后五天内组织进行验收~并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、及增加工程的签证清单进行结算~并于三个工作日内结算完毕。
八、质保期限
1、乙方按照施工图保质、保量、保工期、保安全完成施工任务。竣工
验收后三个月为绿化种植保养期~在保养期内出现质量问题~由乙方负责。
2(施工期间~乙方必须做好安全生产防范工作~落实各项安全措施~
确保施工安全~承担安全施工责任~教育施工人员遵纪守法。
3(开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地,应符合'三通一平'要求,~
施工范围内用水、电位臵、测量的基线和水准点的位臵~提供施工现场范
围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工场地~乙方有权顺延施工工期。
4(甲方负责现场工地的关系协调~以确保乙方施工进度。
5(工程竣工后~乙方负责施工范围内垃圾的清理~做到工完场清。
九、合同生效与终止
本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满~甲方将款项结清后合同即告终止。
2
本合同壹式贰份~甲、乙方各执壹份~具同等法律效力。合同履行中未尽事宜~应尽可能协商解决。可补签有关协议~补签有关协议与本合同具有同等法律效力。
甲方:新蔡县===============小学
甲方代表:_______
乙方代表:_______
签订日期: 年月日
3
范文五:校园绿化工程施工合同
校园绿化工程施工合同
建设单位(以下简称甲方):西畴县鸡街乡中学
施工单位(以下简称乙方):邬维斌
经甲、乙双方协商一致,就甲方委托乙方建造鸡街乡中学校园绿化工程,签订以下协议:
一、工程概况
1(工程名称:西畴县鸡街中学校园绿化工程。
2(工程地点:西畴县鸡街中学。
3(施工范围:绿地面积1400平方米。(具体见鸡街中学校园绿化设计图)以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
二、工期
1(开工日期:本项目工程工期从2012年7月15日起至2012年8月30日止,共45天。
2(施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3(因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
三、工程合同价款
经协商本合同总承包价款为人民币:壹拾壹万陆仟元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。
四、承建方式
乙方对绿化工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2(施工期间甲方负责乙方施工所用的水电。
五、工程付款办法
1(本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币:3.48万元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2(待工程竣工后,甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的60%,
1
即人民币:6.96万元整。
3(竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币:1.16万元整。
4(工程所需交纳的税款已含在工程造价内,由乙方交纳。
六、工程质量要求
1(乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
七、工程竣工验收结算
乙方于竣工后三天内通知甲方,甲方在接到通知后五天内组织进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、及增加工程的签证清单进行结算,并于三十个工作日内结算完毕。
八、延期违约责任
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误一天计罚人民币200元;因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款,逾期三天,乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理,因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
九、质保期限
1、乙方按照施工图保质、保量、保工期、保安全完成施工任
务。竣工验收后三个月为绿化种植保养期,在保养期内出现质量
问题,由乙方负责。
2(施工期间,乙方必须做好安全生产防范工作,落实各项安
全措施,确保施工安全,承担安全施工责任,教育施工人员遵纪
守法。
3(开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合'三通一
平'要求),施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位
2
置,提供施工现场范围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工
场地,乙方有权顺延施工工期。
4(甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度。
5(工程竣工后,乙方负责施工范围内垃圾的清理,做到工完场清。
十一、合同生效与终止
本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。
十二、本合同壹式贰份,甲、乙方各执壹份,具同等法律效力。合同履行中未尽事宜,应尽可能协商解决。可补签有关协议,补签有关协议与本合同具有同等法律效力。
甲方代表:_______
乙方委托代表:_______
签订日期:_______
3
转载请注明出处范文大全网 » 校园绿化养护工程合同