散逝65342758
范文一：房屋改造协议书
房屋改造协议书
甲方：
乙方：
为明确合法履行双方权利义务，经甲乙双方商定，在双方互利、平等、自愿的原则上签订协议如下：
一、协议概况
1、甲方现有一旧房座落在华容县城关镇风波岭，现将拆除新建；
2、甲乙双方商定，决定以拆旧新建的方式给乙方承建。
二、乙方责任
1、甲方将现有住房长_____ 米，宽____米，总面积为_____平方，无条件拆除，乙方在房屋建设完成后还原甲方房屋面积______平方，具体楼层为_____ 楼。
2、乙方负责建设部门所有的相关建设手续及费用，包括甲方房产证、土地证费用。
三、甲方责任
甲方在旧房拆除新建中，及时提供现有的房产证、土地证及相关证件，协助乙方处理好相邻关系。
四、改建期限
在协议签定之日起，除不可抗拒的因素外，乙方2015
年___月____日时间内将新房交付甲方使用，。
五、安全责任
乙方在施工过程必须遵守安全生产“十不准”的规章进行施工，如施工中所造成的安全事故都由乙方负责，甲方不承担连带责任。
六、如有其它未尽事宜，双方协商解决。
七、本合同一式三份，甲、乙各执一份，监证方壹份，此协议自签订之日起产生法律效力，望共同遵守。
甲方：
乙方：
年 月 日
范文二：房屋改造协议书
房屋改造协议书
发包人：（全称） 承包人：（全称）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。经双方协商。订立本协议：
一、工程概况
工程名称：商业门市房改造工程 工程地点：A2号楼9号、10号商铺 工程内容： 楼梯每步330元，墙体砌筑加两面抹灰240元/㎡，以上价格均是包工包料
二、工程承包范围
承包范围 包工包料，工程发生所有事宜由乙方负责 工程量总平方 以实际测量为准 平方。 工程造价约：元。
三、合同工期
工程合同工期总日历天数 天，从 年 月 日开始施工，至 年 月 日竣工。
四、安全保证：在施工过程中发生的一切工伤事故由乙方承担。
五、乙方必须听从甲方安排，严格按甲方要求施工，保质、保量、保证施工进度，情节严重的，甲方有权单方面要求乙方停工处理，并且由乙方负一切责任。
六、工程产生所有垃圾一切均由方负责清理。
七、付款方式：材料进场2日后付款一万元，完工合格后付尾款。 本合同签字生效，具有法律效力。未尽事宜，甲、乙双方协商解决。 甲方：（代表） 乙方：（代表）
身份证号码： 身份证号码：
联系电话： 联系电话：
签约地点：
年月日： 签约地点： 年月日：
范文三：房屋改造协议书
按照“国家房屋拆迁补偿标准”：
被拆迁房屋补偿金额＝基准价格×房屋建筑面积；
基准价格＝重置价格×（成新系数+楼层系数）+区位价格 计算：
基准价格＝1106元/㎡×（0.8+0.8）+2800元/㎡＝4569.6元/㎡；
（1） 被拆迁房屋补偿金额=4569.6万元/㎡×94㎡=42.95万元。
（2） 安置费：
（3） 停业补偿费（房租收入）：1.2万元×4年=6.0万元。
（4） 果树：450元/株×8株=0.36万元。
（5） 供电：1400元/户×1=0.14万元。
（6） 网络：0.07万元。 其中：电视350元/户×1=0.035万元。 宽带200元/户×1=0.020万元。 固定电话150元/户×1=0.015万元。
（7） 供排水：620元/户×1=0.062万元。
（8） 砖石墙：40元/㎡×40m×1.8m=0.288万元。
（9） 铁大门： 1000元/户×1=0.1万元。
以上共计：49.97万元。
****协议书（讨论）
1、1:1的兑换比例较小。
2、开发商按丈量的现有房屋实际面积3000元/㎡给付保证合同履行的定金。
3、住宅楼、商业楼、车库（位）在建设方案或图纸确定后，首先有我挑选位置、楼栋、楼层、楼号。
4、如遇所选商业楼面积超出返还面积，超出部分给付开发商相应费用；所选面积小于返还面积时，由开发商退付相应的价款（均价），互相找补差价。
5、交房时间： 年 月 日前全面竣工并得到相关管理部门和单位验收后交付使用。
6、违约责任：一方未能履行合同约定，赔付另一方违约金20万元；并承担由此造成的财产和经济损失的全部赔偿责任。
7、本协议在履行过程中，如发生争议，双方协商解决，可形成附则，与本合同具有同等法律效力；协商不成，可通过定边县仲裁委员会仲裁或向定边县人民法院起诉。
8、本合同自签字之日起生效。
9、返还的住宅、商业用房、车库的全部相关房产证、件、本均有开发商负责办理办理，所有相关各种税、费均有其全部承担。
10、出具开发商的营业执照、组织机构代码证、法人代表身份证和和法人签署的委托代理书。
11、公摊面积：不得大于 ％。
范文四：房屋改造协议书
房屋改造协议书
甲方：
身份证号码：
乙方：
身份证号码：
为建设社会主义新农村，根据上级领导的要求，2017年度甲方确定为危房改造对象。现甲方有一栋木结构的房屋承包给乙方进行改造维修。经甲乙双方协商，达成以下协议：
一、房屋改造要求
1．房屋盖优质红瓦，屋角为红色翘角，风檐漆白色漆。
2．木房立面先打模，再漆清漆。
二、甲方责任与要求
1．维护施工周边环境秩序，确保乙方顺利施工。
2．甲方免费提供乙方施工人员每天的中餐。
3．在施工初期，甲方预付乙方4000元作预付款（乙方出示收据）
4．甲方确定较近的地方堆放瓦渣。
5．改造期间，甲方提供三次照相资料。
三、乙方责任与要求
1．保质保量按期完成改造任务。
2．改造所产生的费用包含原材料费、运输搬运费、用马托运费均由施工方负责。
3．在施工过程中所发生任何的安全事故由乙方承担，负全部责任。甲方概不负责。
4．因改造不合标准的验收不合格的所产生的一切费用及返工费，误工费均由施工方承担。
四、乙方领取改造资金方式
1．甲方的一栋房子给乙方改造费9500元。如房子面积过大，甲乙双方另行协商定价。
2．乙方在改造整体完工后，只领取总改造费的70%（含预付费）留总额中的30%为维修金。待上级部门验收合格后，甲方付齐总额资金。
以上协议甲乙双方共同遵守，各执一份，双方签字生效。
甲方签字： 乙方签字：
2017年 月 日
范文五：房屋重建与邻居协议书
房屋重建与邻居协议书
房屋重建与邻居协议书篇一:房屋翻建协议范文
房屋翻建协议
甲方:
乙方:
见证人:
甲方于年月拟将位于村 处的旧房进行翻建。甲乙在平等自愿、尊重历史、公平公正、友好协商的基础上就有关问题进行约定并达成一致意见。协议约定如下:
一、关于确保乙方旧房安全问题。甲方房屋翻建必须以确保乙方旧房地基稳固及墙体安全为前提。如乙方发现甲方施工过程中有触及乙方旧房地基稳固或墙体安全的行为，乙方有权要求甲方停止施工，并改变施工工艺，甲方必须无条件调整施工方案，经乙方同意后方可继续施工。甲方建房施工过程中及建成后，若致使乙方房屋受损，甲方必须无条件进行修复，并对乙方造成的损失予以赔偿。
二、关于房屋间共用过道产权及宽度、水平高度问题。甲乙双方同意对原共用过道进行拓宽至1.4米(净宽度)。过道以乙方旧
房现有外墙位臵为准，甲方翻建时要将现有房屋外墙后移，并确保翻建后房屋外墙墙面(装修后)与乙方外墙墙面距离在
1.4米(含1.4米)以上。甲乙双方各持一半过道产权，即甲方拥有0.7米过道产权，乙方拥有0.7米过道产权。共用过道水平标高保持现状不变，甲方在房屋翻建中不得私自抬高共用过道水平标高。
三、关于共用过道性质及空间范围利用问题。共用过道为通行、通天、采光之用。甲方房屋翻建中，不得利用共用过道地面以上空间建设房屋及结构性修饰，包括地基、圈梁、悬臂、阳台、
飘窗、线条、屋面、排水渠等等。甲方所有建设行为必须在共用过道以外的自有产权空间范围进行。共有过道地下空间可以作为开挖地基使用，但开挖宽度不得超过各自产权(即0.7米)范围，地基高度不得高出现有过道标高。
四、关于甲方化粪池设置、卫生间排风口、烟囱朝向问题。甲方不得在共用过道及房屋后侧(即乙方临过道侧门前方)范围内设臵化粪池等排污设施;甲方卫生间排风口、烟囱一律不得朝向乙方，确保乙方目前生活环境品质不受影响。
五、关于甲方屋顶排水问题。考虑到甲方的建设高度较高，屋顶雨水可能直接冲刷到乙方旧房问题。甲方承诺在屋顶设臵必要的排水保护设施，如管道直排、墙体挡水等等。
六、甲方建房中如有违反以上约定事项，乙方有权停止甲方建房行为，并视违约后果要求甲方予以一定经济赔偿。
七、本协议签订后即发生法律效力，甲乙双方亲属、子女、朋友等均不得干涉。协议未尽事宜，双方协商一致可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
八、本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，可提交本村村委会调解或向有管辖权的人民法院起诉。
九、本协议一式三份，甲方、乙方及见证人各执一份，具有(来自:WWw.HnnscY.com 博文 学习 网:房屋重建与邻居协议书)同等法律效力。
甲方: 乙方: 见证人:
日期: 日期: 日期:
房屋重建与邻居协议书篇二:宅基地危房改建与邻里协议书
宅基地危房改建与邻里协议书
甲方:(以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)
甲方谭宏春申请危房改建，为了不损害左右邻居间的利益，共同协商达成下达成以下协议。
1、甲方在原有的地基上建房保持原来的距离不变。
2、甲方在建房的施工过程中，不得损害乙方的房屋，如有损害负责赔偿、修缮。
3、甲方在不违反以上两条的基础上，乙方不得随意干涉甲方建房,如有情况发生大家共同协商解决。
甲方签字:
乙方签字:
年月日
房屋重建与邻居协议书篇三:邻里建房协议书
邻 里 建 房 协 议 书
甲方: 公民身份号码:
乙方: 公民身份号码:
甲乙双方的房屋相邻，乙方将在原有宅基扩建，为了顺利建房，明确房屋四至，处理好邻里关系，根据《民法通则》第八十三条规定，经甲乙双方自愿协商，就相邻有关事宜达成如下协议:
一、建房间距:乙方将原旧房扩建。为了排除安全隐患，甲方同
意乙方在扩建中基脚向前延伸10公分，修建幅度向后倾斜，使之两地间距(以甲方房屋为准):基脚50公分，屋檐150公分。
二、乙方在扩建房屋中，应正确处理截水、排水和防止杂物坠落
等现象的发生，如因扩建后乙方没有正确处理导致甲方房屋受到损害或者生命受到威胁的，将由乙方承担所有责任。
三、将来甲方建房时，乙方应予以配合，今后甲方在现址上拆建或加盖楼层，乙方不得干涉甲方建房，乙方应接受甲方建房的请求，在甲方建房时无需甲方签字同意，即视为甲方已同意。将来甲方若将产权过户给第三方，甲方应告知第三方此条款，作为房屋转让的前提条件。
四、乙方在扩建中需柱桩基础施工，应保持甲方房屋安全和环
境
卫生，如在建房过程中对甲方房屋造成损害的，应由乙方承担所有责任。
五、本协议签订后长期有效，双方各执一份，村委会保存一份。
六、本协议未尽事宜由双方另行协商。
甲方(签字): 乙方(签字): 二〇一四年
